如果你喜欢这篇文章，就点击侧边【★收藏】它吧~进入【233网校APP】——【我的】——【✩我的收藏/记录/关注】即可查看已收藏的文章！
第七章 建设工程总承包合同管理
第四节 工程总承包合同履行管理
工程总承包合同履行管理的内容是合同管理最后一个井喷式考点的小节。本节的内容每年考试的分值都在5分以上，内容虽然较多，但是对考生比较友好的是知识点易于理解。考试临近，本节内容考前一定要掌握，对简单易懂的考点，非常适合考前抢分。一起来迅速开始今天的学习抢分之旅吧~
年份 | 2022（11月） | 2022（5月） | 2021 | 2020 |
单选 | 3 | 3 | 3 | 1 |
多选 | 8 | 2 | 2 | 4 |
分值 | 11 | 5 | 5 | 5 |
监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
二、设计审查
【发包人对设计文件的审查】发包人应组织设计审查，审查期限自监理人收到承包人的设计文件之日起不超过21天。
《标准设计招标文件》规定，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。
【有关部门对设计成果的审查】发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7天内，向政府有关部门报送设计文件。
【2020】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（ ）日。
A.7
B.14
C.21
D.28
【2021】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后( )天内，向政府有关部门报送设计文件。
A.7
B.14
C.21
D.28
【2022】根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人、承包人或监理人需要在7天内完成相应工作的情形有（ ）。
A.监理人获得发包人同意后向承包人发出开始工作通知
B.监理人收到承包人报送的进度款支付分解报告给予批复
C.发包人收到承包人提出遵守新规定的建议后发出指示
D.监理人收到承包人进度付款申请单后进行审核
E.承包人在发出索赔意向通知书后向监理人正式递交索赔通知书
原因 | 补偿内容 | ||
工期 | 费用 | 利润 | |
文物、化石 | √ | √ | |
发包人要求中的延误（监理人指示错误） | √ | √ | √ |
争议评审组对监理人确定的修改 | √ | √ | |
不可预见物资条件 | √ | √ | |
发包人提供的材料和工程设备提前交货 | √ | ||
发包人提供的材料、设备延误 | √ | √ | √ |
发包人提供的材料、设备不符合要求 | √ | √ | |
异常恶劣的气候条件 | √ | √ | |
行政审批延误 | √ | √ | |
法律变化引起的调整 | 商量确定 | ||
缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复 | √ | √ | |
不可抗力的工程照管、清理、修复 | √ | √ | √ |
发包人违约解除合同 | √ | √ | |
【2022】根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有（ ）。
A.发包人违约解除合同
B.不可抗力发生后的工程照管
C.不可预见物质条件
D.发包人原因影响设计进度
E.监理人指示延误或错误
【2022·11】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，应由发包人承担责任的情形有( )。
A.按合同约定承包人负责提供的临时设施延期
B.按合同约定发包人负责的设计图纸审查滞后
C.按合同约定承包人提供的工程设备延期到场
D.按合同约定发包人提供的工程设备延期到场
E.按合同约定承包人设计图纸未能按计划提供
【2022·11】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人可以提出利润索赔的情形有( )。
A.发包人提供的基准资料错误
B.发包人提供的设备不符合要求
C.隐蔽工程重新检查证明质量合格
D.不可抗力事件发生后照管、清理、修复工程
E.不可抗力导致承包人设备损坏
【2021】根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（ ）下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。
A.争议评审组对监理人确定的修改
B.异常恶劣的气候条件
C.基准资料有误
D.发包人原因造成质量不合格
E.行政审批延误
1.竣工试验
承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。
2.竣工验收
经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。证书中注明的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。
【2019】根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（ ）。
A.应当在工程竣工后、移交前进行
B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行
C.试验所必需的电力由发包人提供
D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责
E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责
【2020】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（ ）。
A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人
B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册
C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行
D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书；
E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期
设计施工总承包合同通用条款对竣工验收和区段工程验收的规定与标准施工合同相同。经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。证书中注明的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。
1.承包人修复工程缺陷的义务
缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏，由承包人负责修复，直至检验合格为止。
2.工程缺陷的责任
监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
3.缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
区别项目 | 竣工试验 | 竣工后试验 |
时间 | 竣工验收前 | 竣工验收后，缺陷责任期内 |
试验方 | 承包人 | 承包人或发包人皆可 |
通知要求 | 承包人应提前21天通知监理人 | 发包人提前21天通知承包人 |
六、合同的争议评审
【2021】根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（ ）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
2023年监理工程师冲关速记已上线，含金量非常高，大家可以直接阅读重要考点！
温馨提示：文章由作者233网校-xuqing独立创作完成，未经著作权人同意禁止转载。
