一、2026年一造《工程计价》考试概况
2026年度全国一级造价工程师执业资格考试已于10月17日-18日举行。《建设工程计价》作为一级造价工程师考试的核心基础科目之一，考试时长为180分钟，试卷满分100分。题型设置为：单项选择题60题，每题1分，共60分；多项选择题20题，每题2分，共40分。多项选择题评分规则为：错选不得分，漏选每选对一个正确选项得0.5分。
《建设工程计价》科目着重考查考生对工程造价构成、计价原理、方法与程序的掌握程度，以及在实际工程情境中运用这些知识解决问题的能力。
二、2026年《工程计价》完整版真题及答案解析
1、 下列专业工程的总投资构成中,增值税独立列项并与建设安装工程平行计列的是（）
A．铁路工程
B．水利工程
C．公路工程
D．水运工程
参考解析：
2、 某批进口设备离岸价为4000万元，国际运费率和运输保险费率分别为5%和5‰，银行财务费、外贸手续费合计为80万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。该批设备进口环节消费税为( )万元。
A．516.00
B．562.81
C．573.48
D．586.25
参考解析：
进口设备到岸价 (CIF)= 离 岸 价 (FOB)+ 国际运费+运输保险费国际运费=离岸价 (FOB)×运费率 =4000×5%=200；
运输保险费=（离 岸 价 (FOB)+ 国际运费）/（1-保险费率）×保险费率=（4000+200）/(1-5‰)×5‰=21.11
进口设备到岸价 (CIF)=4000+200+21.11=4221.11
消费税=(到岸价+关税)/（1-消费税税率）×消费税税率
关税=到 岸 价 (CIF)×进口关税税率=4221.11×20%=844.22
消费税=（4221.11+844.22）/（1-10%）×10%=562.81
3、 下列建筑安装工程费用项目中，应计入企业管理费的是（）
A．周转材料租赁费
B．生产工人教育经费
C．自有施工机械维护费
D．职工探亲路费
参考解析：
A项：周转材料租赁费属于材料费。B项：生产工人的教育经费属于人工费（只有管理人员的教育经费才计入企业管理费）。
C项：自有施工机械维护费属于施工机具使用费。
D项：职工探亲路费属于企业管理费中的差旅交通费。
4、 关于计算国产非标准设备购置费说法正确的是（）
A．增值税的计算基数中包含外购配套件费
B．外购配套件费不含运杂费
C．利润的计算基数中包含外购配套件费
D．专用工具费以材料费为基础乘以一定百分比
参考解析：
选项A正确，增值税的计算基数中包含外购配套件费。选项B错误，外购配套件费，按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算。
选项C错误，利润的计算基数中不包含外购配套件费。
选项D错误，专用工具费按材料费、加工费、辅助材料费之和乘以一定百分比计算。
5、 某建设项目的工程费用为15000万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预费率为5%，价差预备费300万元，建设期利息500万元，流动资金为300万元，该项目的工程造价为（ ）万元。
A．18350
B．18440
C．18650
D．18740
参考解析：
工程造价=建设投资+建设期的利息=工程费用+工程建设其他费用+预备费(基本预备费 + 价差预备费)+建设期的利息=15000+1800+（15000+1800）×5%+300+500=184406、 关于增值税计取方法的说法，正确的是()。
A．暂缺
B．暂缺
C．在简易计税法下，所有的进项税额都不能抵扣
D．暂缺
参考解析：
在简易计税方法下，征收率为3%，其核心特点是所有的进项税额都不能抵扣。7、 关于国外建筑安装工程费中相关费用组价的说法，正确的是（ ）。
A．税金和政府收取的各项管理费应单独分项报价
B．总部管理费由承包人采用浮动比率分摊进单价
C．分包交纳给总包单位的利润按比例分摊进单价
D．公式法仅适用于开办费的分摊
参考解析：
选项A错误，税金和政府收取的各项管理费的比例是工程所在地政府规定的费率，承包人不能随意变动。选项B正确，承包人总部管理费、利润和税金，以及开办费中的项目经常以一定的比例分摊进单价。总部管理费和利润的比例由承包人自行确定。承包人根据自身经营状况、工程具体情况等投标策略确定。一般来讲，这个比例在一定范围内是浮动变化的，
选项C错误，分包向总包缴纳的利润属于分包费，不计入总包的单价分摊。
选项D错误，公式法不仅适用于开办费的分摊，还包括总部管理费和利润的分摊。
8、 关于工程建设其他费中联合试运转费计算的说法，正确的是（ ）。
A．不考虑设备质量缺陷处理费
B．不考虑产品销售收入
C．包含设备安装过程的调试、试车费
D．包含无负荷设备联动费
参考解析：
选项A正确，选项C错误，联合试运转费不包括应由设备安装工程费开支的调试及试车费用，以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用。选项B错误，试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。
选项D错误，无负荷联动试车属于安装工程费。
9、 关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费计算的说法，正确的是（ ）。
A．包含施工单位为工程施工租用的货场、码头租赁费
B．包含为达到开工条件而实施的大型土石方工程费用
C．新建项目的场地准备和临时设施费可根据实际工程量估算
D．改扩建项目的场地准备和临时设施费应按工程费的比例计算
参考解析：
A 错误：场地准备及临时设施费中的货场、码头租赁费是指建设单位为满足施工建设需要而提供的，不包括施工单位的费用。B 错误：建设场地的大型土石方工程应计入工程费用中的总图运输费用中，不属于场地准备费。
C 正确：新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。
D 错误：改扩建项目一般只计拆除清理费，而非按工程费比例计算整体费用。
10、 某建设项目静态投资为10000万元，项目基本预备费率为5%，建设前期年限为0.5年，建设期为2年，投资在建设期2年内平均支出且均衡发放，若年投资价格上涨率为3%，则该项目价差预备费为（）万元。
A．454.50
B．477.23
C．610.16
D．640.67
参考解析：
PF1=10000×50%×[（1+3%）0.5+1-0.5－1]=150万元PF2=10000×50%×[（1+3%）0.5+2-0.5－1]=304.5万元
价差预备费=150+304.5=454.5万元
11、 某建设项目建设期为2年，第1、2年年初分别从银行贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为4%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为（）万元。
A．140.8
B．180.0
C．181.6
D．283.2
参考解析：
建设期贷款利息=2000×[（1+4%）2-1]+3000×4%=163.2+120=283.2万元12、 关于工程量清单计价模式的说法，正确的是（）。
A．属于生产决定价格的成本法计价机制
B．实现了计价风险按合同约定由发承包双方分担
C．更注重在建设项目前期合理设定投资控制目标
D．强调计价依据的统一性和平均水平
参考解析：
选项A错误，工程量清单计价属于交易决定价格的市场法计价机制。选项B正确，工程量清单计价实现了计价风险按合同约定由发承包双方分担。
选项CD错误，定额计价方式更注重在建设项目前期合理设定投资控制目标，为建设单位制订投资及筹资方案提供依据，强调计价依据的统一性和平均水平。
13、 关于工程总承包模式下可行性研究后项目清单编制的说法，正确的是（）。
A．项目清单通常分解到分部分项工程
B．项目清单编码通常由四级编码组合而成
C．项目清单第四级编码为三位阿拉伯数字组成的单位工程分类码
D．同一招标工程的项目清单编码可以有重码
参考解析：
选项A错误，选项B正确，可行性研究或方案设计后的项目清单通常只分解至单位工程，其项目清单编码通常是由四级编码组合而成的选项C错误，第四级为可行性研究或方案设计后自编码，由两位阿拉伯数字组成。
选项D错误，同一招标工程的项目清单编码不得有重码。
14、 关于模拟工程量清单的说法，正确的是（）。
A．模拟工程量清单既可用于施工发承包模式又可用于工程总承包模式
B．模拟工程量清单与标准工程量清单的编制基础相同
C．模拟工程量清单减少了承包方的风险
D．模拟工程量清单是依据发包人的详细施工图设计编制的工程量清单
参考解析：
选项A正确，模拟工程量清单主要用于施工发承包（但发包时点并非在施工图完成后，往往提前至初步设计完成后），也有部分工程总承包招标采用了模拟工程量清单的方式。选项B错误，模拟工程量清单与现行标准工程量清单最大的不同点在于编制基础不同。
选项C错误，模拟清单是预估工程量，后期工程量会有偏差，大大增加了承包方的量差风险，不是减少风险。
选项D错误，模拟工程量清单实质上是在工程设计图没有或不完备的情况下标准工程量清单的替代方式。
15、 某企业测定预制钢柱构件安装的机械台班消耗量标准。在正常施工条件下，某工作日生产小组利用1台起重机共安装完成单根重量2.8吨的钢柱10根。通过现场信息化手段收集的数据可知，在工作班8小时内，工人小组集体休息时间为1h，因施工组织不善和机械突发故障造成的停工时间为1.5h，其余时间均正常工作。以上述测定时间为例，计算该企业此规格预制钢柱安装的起重机台班消耗量为（）台班/t。
A．0.025
B．0.029
C．0.044
D．0.052
参考解析：
机械纯工作正常延续时间=有效工作+休息=5.5+1=6.5h，8/6.5=1.23钢柱总产量：10根×2.8t/根=28t
台班消耗量等于1/（1.23×28）≈0.029
16、 用1:1水泥砂浆贴400mm×400mm×5mm瓷砖墙面，结合层厚度为10mm，灰缝宽为2mm，瓷砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则每100m²瓷砖墙面中砂浆消耗量为（）m³/100m²。
A．0.999
B．1.005
C．1.010
D．1.015
参考解析：
每100m²瓷砖净用量：100/（（0.4+0.002）×（0.4+0.002））=618.797块结合层砂浆：100×0.01=1m³
每100m²瓷砖墙面中灰缝砂浆净用量：=[100—(618.797×0.4×0.4)]×0.005=0.0049m³
消耗量：（1+0.0049）×（1+1%）≈1.015
17、 关于人工工日单价的构成和变化的说法，正确的是（）。
A．具体指支付给生产工人的日计时或计件工资
B．不包括应由企业为职工缴纳的社会保险费
C．应包括职工职业技能鉴定、职业资格认定等费用
D．不受政府推行的相关福利政策影响
参考解析：
选项A错误，人工工日单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资以及其他费用组成。选项B错误，包括应由企业为职工缴纳的社会保险费。
选项C正确，应包括职工教育经费，为职工进行专业技术和职业技能培训，专业技术人员继续教育、职工职业技能鉴定、职业资格认定以及根据需要对职工进行各类文化教育所发生的费用。
选项D错误，政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工工日单价的变动。
18、 某建材从两处采购，其采购量、原价、运杂费（均不含增值税）及相关费率如下表所示。该建材的不含税单价应为（）
A．794.11
B．794.24
C．896.09
D．896.24
参考解析：
来源一材料单价：（860+40）×（1+0.8%）×（1+3%）=934.416来源二材料单价：（820+30）×（1+0.5%）×（1+3%）=879.878
该建材的不含税单价应为=（934.416×300+879.878×700）/1000=896.24
19、 已知项目单元层级中，可同时作为投资估算指标和概算指标应用对象的是（）。
A．建设项目
B．单项工程
C．单位工程
D．分部工程
参考解析：
20、 已知某地区2026年上半年新建工厂的主厂房、运营楼、动力中心、仓库、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建工厂的报告期造价综合指数是（）
A．1.016
B．1.021
C．1.025
D．1.030
参考解析：
该地区新建工厂的报告期造价综合指数=【4.8×（5200/5000）+1.2×（4800/4500）+0.8×（3700/3800）+1.5×（2900/3000）+1.7×（3300/3200）】/（4.8+1.2+0.8+1.5+1.7）=1.02521、 关于工程造价数字化发展趋势的说法，正确的是（）。
A．数字技术可以为业主方跟踪测定人机料消耗，提高成本管理水平
B．数字技术可以扩展以造价为核心的项目管理
C．数字技术可以促使造价人员实现从造价控制向造价编制的转变
D．数字技术可以实现从集成管理综合服务到专业服务的转变
参考解析：
选项A错误，数字技术对施工单位而言，还可以利用智能化现场管理技术对人工、材料和机械消耗进行跟踪和测定，从而掌握施工生产效率，提高成本管理水平。选项B正确，选项D错误，数字技术可以实现从专业服务到集成管理综合服务的转变，并且在深化专业服务的同时，还可以扩展以造价为核心的项目管理。
选项C错误，让造价编制工作在提质增效的前提下，促使造价人员将更多的精力投入造价控制工作之中，实现从造价编制向造价控制的转变。
22、 关于确定项目合理建设规模的说法，正确的是（）。
A．产量较项目最大规模盈亏平衡点越低越好
B．项目成本越低，项目建设规模越优
C．最大工序生产能力法是以现有各工序生产能力的最小公倍数为准，通过填平补齐，成龙配套，形成最佳的生产规模
D．为了防止投资项目效率低下和资源浪费，国家对某些行业的建设项目规定了规模界限
参考解析：
选项A错误，最大规模盈亏平衡点是规模扩大到该产量就会亏损，这个点越高越好，代表可盈利的规模区间更大。选项B错误，平均成本法。最低成本和最大利润属“对偶现象”。成本最低，利润最大；成本最大，利润最低。因此可以通过争取达到项目最低平均成本，确定项目的合理建设规模。
选项C错误，最小公倍数法是以项目各工序生产能力或现有标准设备的生产能力为基础，并以各工序生产能力的最小公倍数为准，通过填平补齐，成龙配套，形成最佳的生产规模。
选项D错误，为了防止投资项目效率低下和资源浪费，国家对某些行业的建设项目规定了规模界限。
23、 关于投资估算作用的说法，正确的是（）。
A．投资估算可作为项目资金筹措的依据
B．可行性研究阶段的投资估算，是确定建设规模的重要依据
C．投资估算是建设工程施工总承包招标的重要依据
D．项目建议书阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据
参考解析：
选项A正确，项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据。选项B错误，项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据
选项C错误，投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。
选项D错误，项目可行性研究阶段的投资估算，既是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。
24、 下列估算方法中，适合可行性研究阶段投资估算的是（）。
A．系数估算法
B．比例估算法
C．指标估算法
D．生产能力指数法
参考解析：
项目建议书阶段，投资估算精度较低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时也可采用指标估算法。可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如指标估算法等。
25、 甲地2026年拟建一年产30万套电子产品的项目。根据调查，乙地2025年建设的年产15万套相同产品的已建项目的静态投资额为60000万元。生产能力指数为0.8，2025年至2026年物价平稳，但历年统计结果显示，甲地工程造价水平较之地高8%。采用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资为（）万元。
A．129600.00
B．121849.22
C．112823.35
D．104466.07
参考解析：
C₂ = 60000 × (30/15)^0.8 × 1.08=112823.35万元26、 下列建筑物的平面形状中，建筑周长系数最大的是（）。
A．圆形
B．矩形
C．L形
D．T形
参考解析：
建筑周长系数K周（建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度）会因建筑平面形状不同而不同。"圆形、正方形、矩形、T形、L形建筑的K周依次增大"27、 《政府投资条例》规定投资概算超过经批准的投资估算一定比例，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告，该比例是（）。
A．3%
B．5%
C．8%
D．10%
参考解析：
《政府投资条例》（国令第712号）规定：初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告。28、 某地拟建一工程，与其类似的已有工程单方工程造价为4000元/m²，其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费分别占工程造价的18%、45%、12%、10%。已知拟建工程与类似工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费的差异系数分别为1.01、1.03、0.97、1.02，除此以外的其他费用差异系数为1。采用类似工程预算法计算，该拟建工程单方工程造价为（）元/m²。
A．3455
B．4055
C．4062
D．4064
参考解析：
= 4000 × [18%×1.01 + 45%×1.03 + 12%×0.97 + 10%×1.02 +（1-18%-45%-12%-10%）×1]== 4055 元/m²29、 下列各项费用中，应计入单位工程施工图预算的是（）。
A．企业管理费
B．项目建设管理费
C．建设期利息
D．铺底流动资金
参考解析：
单位工程预算造价 = 单位工程直接费 + 企业管理费 + 利润 + 增值税建设项目总预算的费用构成：建设项目总预算由各单项工程综合预算和相关费用组成，具体包括：建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金
30、 关于招标工程量清单的编制和发布的说法，正确的是（）。
A．招标工程量清单应当在招标文件发布之后与施工图纸同时发布
B．编制招标工程量清单可以根据工程需要补充工程量计算规则
C．编制招标工程量清单应按施工现场实际情况编排清单项目
D．编制招标工程量清单应按工程量计算标准的规定进行清单列项，相同清单项目应保证编码相同
参考解析：
A选项错误：招标工程量清单是招标文件的组成部分，应当随招标文件一起发布，而不是在招标文件发布之后。B选项错误：编制工程量清单必须严格遵循国家及行业工程量计算标准的规则，招标人不得自行补充或修改工程量计算规则。
C选项错误：清单项目可按正常施工程序编排，而非仅按施工现场实际情况。
D选项正确：根据教材规定，编制招标工程量清单应按工程量计算标准的规定进行清单列项，相同清单项目应保证编码相同，以确保计价的统一性和规范性。
31、 关于工程量清单的项目特征描述的说法，正确的是（）。
A．若采用标准图集能够满足全部项目特征描述要求的，可直接采用“详见××图集”的方式描述
B．应按相应施工技术标准和工序要求描述
C．“运距”“安装高度”等施工现场情况必须清楚、准确描述
D．已提供完整施工图纸的，可不进行项目特征描述
参考解析：
选项A正确，若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见××图集”或“详见××图号”的方式。选项B错误，项目特征只描述影响综合单价的实体属性；施工工序、施工技术标准属于工程内容，不属于项目特征，不用写进特征描述。
选项C错误，项目特征中，不再反映由施工自行考虑的内容，如“运距”“安装高度”“吊装重量”等无法按设计图纸准确描述、由投标人需要根据施工现场实际情况自行考虑的特征描述。
选项D错误，项目特征是清单五大必填要素（编码、名称、特征、单位、工程量），哪怕图纸完整，也必须描述项目特征，不能省略。
32、 关于最高投标限价编制的说法，正确的是（）。
A．非国有资金投资的建筑工程公开招标，必须设有最高投标限价
B．国有资金投资的建筑工程定向招标，应当设有最高投标限价
C．最高投标限价的编制是为了限制投标人自行制定施工方案获利
D．最高投标限价超过批准的概算时，应报建设行政主管部门审核
参考解析：
选项A错误，选项B正确，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价；非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。选项C错误，最高投标限价目的是控制项目投资上限，防止投标人串通哄抬报价，不能限制投标人依靠自身施工方案、管理水平合理获利。
选项D错误，最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。
33、 关于投标人投标报价汇总的说法，正确的是（）。
A．投标报价中的暂列金额应以招标工程量清单内提供的金额为准
B．投标总价应当与分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单的合价总额一致
C．投标报价中的总承包服务费为含税价格
D．增值税清单项的计算基础包含专业工程暂估价金额
参考解析：
选项A正确，暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。选项B错误，投标人的投标总价应当与分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税的合价总额一致。
选项C错误，投标报价中的总承包服务费为不含税价格。
选项D错误，增值税清单项的计算基础包含分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单（扣除专业工程暂估价）。
34、 根据《招标投标法》有关规定，关于投标报价编制原则的说法，正确的是（）。
A．以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础
B．应以符合市场的消耗量定额作为计算人工、材料和机具台班消耗量的依据
C．应根据招标文件中设定的发承包责任考虑费用内容和计算深度
D．应依据相关计量与计价标准的规定及投标人自身条件自主确定投标报价
参考解析：
选项A正确，投标报价要以招标文件中设定的发承包双方责任划分，作为考虑投标报价费用项目和费用计算的基础。选项B错误，以反映企业技术和管理水平的企业定额作为计算人工、材料和机具台班消耗量的基本依据。
选项C错误，根据工程发承包模式考虑投标报价的费用内容和计算深度。
选项D错误，投标人应依据相关计量与计价标准的规定及自身条件自主确定投标报价，并承担不合理报价引起的风险。要求投标人的投标报价不得低于工程成本。
35、 根据《招标投标法》及有关规定，关于投标人的投标报价法定上限的说法，正确的是（）。
A．概算定额价
B．企业定额价
C．最高投标限价
D．经批准的设计概算价
参考解析：
A、B 错误：概算定额价和企业定额价是编制价格的依据或内部参考，不是法定的投标报价上限。D 错误：直接约束投标人报价上限的是招标文件中公布的“最高投标限价”。
36、 关于措施项目清单报价编制的说法，正确的是（）。
A．措施项目清单的完整性及准确性应由招标人负责
B．投标人应承担措施项目报价合理性的风险
C．措施项目清单的报价不考虑工程地质条件对价格的影响
D．投标人应按自身施工方案确定安全施工措施费的计算方法
参考解析：
A 错误，B 正确：根据教材规定，招标工程无论是采用单价合同还是总价合同，措施项目清单的完整性及准确性均应由投标人负责，投标人应承担其报价合理性的风险。C 错误：投标人应根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况（包含工程地质条件等）复查措施项目清单，报价时需考虑这些因素。
D 错误：安全文明施工费属于不可竞争费用，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用，不能由投标人自主确定计算方法进行竞价。
37、 我国目前评标中初步评审的全部内容包括（）。
A．资格审查、响应性评审、施工（方案）技术措施评审
B．资格审查、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审、商务评审
C．形式评审、资格审查、工期评审、商务评审
D．形式评审、资格审查、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审
参考解析：
D选项正确：初步评审主要包括以下四个方面：形式评审：检查投标文件的格式、签字盖章等是否符合要求。
资格审查：审查投标人是否具备规定的资格条件（适用于未进行资格预审的项目）。
响应性评审：审查投标文件是否对招标文件的实质性要求（如工期、质量、报价范围等）做出响应。
施工组织设计和项目管理机构评审：审查施工方案、进度计划、项目班子配备等是否合理可行。
ABC选项：“商务评审”通常属于详细评审阶段的内容。
38、 关于建设工程施工合同订立时及履行的说法，正确的是（）。
A．中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金在第二次中标通知书发出后5日内不予退还
B．招标人和中标人应在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C．招标人最迟应当在与中标人签订合同后7日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金
D．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金并赔偿损失
参考解析：
选项A错误，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。选项B错误，招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
选项C错误，招标人最迟应当在与中标人签订合同后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
选项D正确，发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
39、 关于投标文件存在投标报价算术性错误及不完全时修正的说法，正确的是（）。
A．投标人不接受修正结果的，其投标报价作废标处理
B．已标价工程量清单中未填写单价和合价的项目，视为该项费用已包含在其他项目的单价和合价中
C．投标人投标总价与已标价工程量清单汇总表不一致的，以已标价工程量清单汇总表中的单价及合价为准
D．已标价工程量清单中综合单价与合价不一致的，以综合单价为准
参考解析：
A 错误：投标人不接受修正结果的，其投标被否决（即废标），但表述应为“投标被否决”，且逻辑上是先修正，不接受才否决。更关键的是，教材原文强调“投标人不接受修正价格的，其投标被否决”。虽然意思相近，但B选项是教材原文直接规定的处理原则，更为准确和核心。B 正确：已标价工程量清单中未填写单价和合价的项目，视为该项费用已包含在其他项目的单价和合价中，结算时不得调整。
C 错误：投标总价与工程量清单汇总表不一致时，以工程量清单汇总表为准（注意：是汇总表总价，而非单价及合价重新计算）。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。
D 错误：综合单价与合价不一致时，以综合单价为准，除非评标委员会认为综合单价有明显的小数点错误，此时以合价为准并修改综合单价。D选项表述过于绝对
40、 工程总承包采用固定总价合同时，关于预备费的说法，正确的是（）。
A．包括发包人给定的数据资料，归发包人所有
B．包括发包人给定的数据资料，归承包人所有
C．由投标人自主报价，归发承包双方共有
D．由投标人自主报价，归承包人所有
参考解析：
当采用固定总价合同时：预备费由投标人自主报价。
应在合同专用条款中约定，预备费为风险包干费用。
该费用归承包人所有（即若实际未发生风险支出，剩余部分归承包人；若超出，也由承包人承担）。
41、 工程总承包模式下选择总价合同时，关于合同价款风险承担的说法，正确的是（）。
A．工程总承包范围内的设计缺陷风险由发包人承担
B．改变“发包人要求”所造成的工程变更风险由承包人承担
C．不可预见的地质条件造成的工程费用和工期变化风险由发包人承担
D．合同约定风险范围以外的风险由发包人承担
参考解析：
A 错误：工程总承包模式下，设计由总承包人负责，因此设计缺陷风险由承包人承担。B 错误：改变“发包人要求”属于发包人原因，所造成的工程变更风险由发包人承担。
C 正确：不可预见的地质条件（现场条件）造成的工程费用和工期变化，由发包人承担。
D 错误：合同约定风险范围以外的风险，应依据法律法规及合同约定的风险分担原则处理，并非一概由发包人承担（例如承包人自身管理不善导致的成本增加仍由承包人承担）。
42、 关于工程总承包投标报价中开办费的说法，正确的是（）。
A．开办费一般按单位工程分别单独列出
B．用于施工之外的其他现场准备工作所需的费用
C．单位工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越大
D．不包括施工场地内外临时设施搭设及拆除的费用
参考解析：
A 错误：开办费通常按单项工程单独列出。B 正确：开办费是指承包人为进行工程施工准备和组织施工生产所发生的费用，包括施工之外的其他现场准备工作所需的费用（如现场清理、进场道路等）。
C 错误：单项工程建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越小。
D 错误：开办费包括施工用水、用电费、工地清理费及完工后清理费、周转材料非法、临时设施费，驻工地工程师的现场办公室及其所需设备的费用，其他。
43、 某工程实施过程中，发承包双方对合同价款调整存在争议，下列解决争议的做法中，正确的是（）。
A．发包人暂定支付结算工程款
B．承包人暂停施工
C．已达成一致的暂缓支付部分，待竣工结算款同期支付
D．未达成一致的暂缓支付部分，待竣工结算款同期支付
参考解析：
暂停施工限制：除因发包人原因导致无法施工外，承包人不得因争议而暂停施工（排除 B）。支付原则：发承包双方应在工程实施过程中尽可能协商解决争议。对于已达成一致的部分，应按合同约定及时支付；对于未达成一致的部分，可暂缓支付，待竣工结算时一并处理（排除 A、C，选中 D）。
44、 将合同清单内分部分项工程的施工图纸按合同图纸增加的工程量视为（）。
A．新增工程
B．工程变更
C．计日工项目
D．工程量清单缺陷
参考解析：
合同清单的分部分项工程项目清单与合同图纸的差异视为工程量清单缺陷，合同图纸与实际施工图纸的差异视为工程变更。45、 采用总价合同的工程，因工程量清单缺陷予以调整合同价款的是（）。
A．在分部分项工程项目清单中列项的暂估价项目
B．以暂定数量单价计价的分部分项工程项目
C．以暂估计价的分部分项工程项目
D．以总价方式计价的总价措施项目
参考解析：
采用总价合同的工程，除合同约定的分部分项工程项目清单工程量为暂定数量单价计价的项目，合同价格及合同工期不应因工程量清单缺陷而调整。46、 采用计日工计价的工程，承包人将发生计日工内容的有关报表和凭证报送发包人复核的时限为（）。
A．该项工作实施结束的当天
B．提交施工过程结算文件当天
C．该项工作实施结束后7天内
D．该项工作实施过程中的每一天
参考解析：
采用计日工计价的任何一项工作，在该项工作实施过程中的每一天，承包人应将每天发生计日工内容的报表和有关凭证报送发包人复核。这是为了确保零星工作的真实性和及时性，避免事后补签导致的争议。47、 某施工合同中约定材料价格差额按建设工程工程量清单计价标准价格信息调整法计算，但未明确约定材料价格风险幅度。已知钢筋的投标人投标价格、基准期发布价格分别为4500元/t、4100元/t，施工中某期钢筋市场信息发布价格为4800元/t，该期钢筋的实际结算价应为（）元/t。
A．4575
B．4695
C．4725
D．4800
参考解析：
4500+4800-4500×(1+5%)=4575万元48、 关于暂估价和暂列金额引起的合同价款调整的说法，正确的是（）。
A．综合单价中的材料暂估价调整时应同时调整管理费和利润
B．专业分包工程暂估价由承包人组织招标后确定
C．暂列金额用于计日工时，合同清单的安全施工措施费应同时调整
D．竣工结算时未使用的暂列金额归发包人所有
参考解析：
A 错误：材料暂估价调整时，只调整材料价差及其对应的税金，不调整管理费和利润（因为投标报价时管理费和利润已基于暂估价计算并包含在综合单价中，或者规定仅替换税前价格）。B 错误：依法必须招标的专业工程，应由发包人和承包人共同组织招标；不属于依法必须招标的，可由承包人采购或双方共同询价/招标。选项表述过于绝对且忽略了“依法必须招标”时的共同组织原则。
C 错误：根据教材规定，除用于工程变更、未能完全预见和详细说明工程、新增工程、工程索赔而引起措施项目、合同工期变化外，发生其他用于合同价款调整的暂列金额事件（如计日工），合同清单的措施项目费与合同工期均不应作调整。
D 正确：暂列金额由发包人掌握使用，竣工结算时未使用的暂列金额归发包人所有
49、 某项目发包人依法确定专业分包工程发生工程变更，引起进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与平行工作Y（在非关键线路上）同时发生工程延长，其中工作X延长40天，工作Y延长56天，其他工作未受影响。若合同工期为200天，原计划中工作Y的剩余自由时差为10天，该专业分包工程总承包服务费为500万元，受工程变更影响专业分包工程总承包服务费调整价款为（）万元。
A．100
B．115
C．125
D．140
参考解析：
1.工作X在关键线路上，延长40天关键工作延长会直接导致总工期延长，影响工期为40天。2.工作Y在非关键线路上，延长56天，原剩余自由时差10天其超过自由时差的部分为：
56-10=46天即工作Y对后续及总工期的影响为46天。
3.两者同时发生，总工期延长取较大值：max(40,46)=46天
4.总承包服务费按合同工期比例调整：调整价款=500/200×46=115万元
50、 某工程施工过程中发生如下事件：①发包人延迟提供施工图纸，窝工40个工日；②发包人要求对隐蔽工程进行重新检查，用5个工日，修复该隐蔽工程用20个工日。施工合同约定，人工工日单价300元/工日，窝工补贴150元/工日，管理费、利润分别按人工费的20%、10%计算。若不考虑其他费用，在隐蔽工程质量检验合格的情况下，承包人可向发包人索赔的金额为（）元。
A．16200
B．16800
C．16950
D．17550
参考解析：
事件①:发包人延迟提供图纸属于发包人责任事件引起的索赔，根据教材规定，承包人可索赔费用、工期和利润。因此此事件可索赔费用为：40×150×(1+20%+10%)=7800元
事件②:重新检查隐蔽工程且检验合格,检验合格时，重新检查及修复费用由发包人承担。该部分属于额外工作，按人工单价计算，并计取管理费和利润：
(5+20)×300×(1+20%+10%)=25×300×1.3=9750元
合计索赔金额：7800+9750=17550元
51、 工程施工过程中，进度款支付前对分部分项工程项目清单工程量计量应依据的图纸是（）。
A．招标图纸
B．合同图纸
C．施工图纸
D．竣工图纸
参考解析：
分部分项工程项目清单的单价计价清单项目应依据发包人提供的工程实际施工图纸及颁发和确认的变更指令，按照合同约定的国家及行业工程量计算标准及补充的工程量计算规则进行重新计量，可作为计算分部分项工程项目清单合同价款的依据。52、 某工程合同总额为20000万元，其中主要材料及构件费用所占比重为40%，合同约定的预付款总额为5000万元。按起扣点计算法的预付款起扣点为（）万元。
A．3000
B．5000
C．7500
D．8000
参考解析：
53、 关于承包人违约解除合同的工程价款结算，发包人应向承包人支付的是（）。
A．承包人利润损失
B．承包人遣散费用
C．已按进度计划运至现场的材料、工程设备费用
D．质量保证金
参考解析：
因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款。发包人同意解除合同的，应在合同解除后约定时间内核对承包人提出的合同解除时承包人已完成工程价款以及按施工进度计划已运至现场的材料货款，并核算承包人给发包人造成的损失或损害赔偿的索赔金额，并将结果通知承包人。54、 关于社会投资项目质量保证金管理的说法，正确的是（）。
A．交由金融机构托管
B．预留后地方财政部门管理
C．交由项目使用单位管理
D．按国库集中支付有关规定执行
参考解析：
社会投资项目采用预留质量保证金方式的，发承包双方可以约定将质量保证金交由金融机构托管。55、 下列建设工程施工合同文件中，属于合同清单的是（）。
A．承包人向发包人提交的投标报价文件与中标人签订的合同
B．由发包人提供工程量清单与中标人签订的合同
C．工程总承包合同
D．分包人与具有劳务作业法定资质的劳务企业签订的劳务分包合同
参考解析：
A项错误：投标报价文件是承包人单方提交的文件，不属于双方签订的合同清单范畴；且“与中标人签订的合同”表述逻辑混乱。B项正确：在单价合同中，工程量清单是合同的重要组成部分。由发包人提供工程量清单，承包人据此报价，最终形成的合同文件中包含该工程量清单，属于典型的“合同清单”形式。
C项错误：工程总承包合同通常采用总价合同或费率合同，其核心是工作范围和功能要求，而非详细的工程量清单。
D项错误：劳务分包合同主要约定劳务作业内容和单价/总价，通常不涉及完整的工程量清单（尤其是材料、设备等部分）。
56、 下列合同价款争议的解决，应根据鉴定人的鉴定意见作出的是（）。
A．对新增工程引起的调整，发承包双方不能协商一致的，应按鉴定人的鉴定意见确定
B．对已完工程量计算引起的调整，应按鉴定人的鉴定意见确定
C．对人工费调整文件引起的调整，应按鉴定人的鉴定意见确定
D．对材料价格发生的争议，应直接采用工程造价管理机构发布的信息价确定
参考解析：
A项正确：根据《建设工程造价鉴定规范》，当发承包双方对新增工程引起的调整不能协商一致时，应按鉴定人的鉴定意见确定。B、C项错误：对于已完工程量计算、人工费调整文件等争议，若事实清楚、依据明确，鉴定人应直接依据合同或相关规定作出判断，而非简单地“按鉴定意见确定”
D项错误：材料价格发生争议，若合同约定采用信息价则按约定；若未约定或约定不明，才参考市场价格或信息价，并非“直接采用”，且这属于计价依据问题，不一定需要鉴定。
57、 工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中的材料预支款的预支比例为该项费用的（）。
A．60%
B．70%
C．80%
D．90%
参考解析：
根据国际工程合同价款结算的规定，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中应增加的款额为该费用的80%。58、 竣工决算编制时，应列入其他投资支出的是（）。
A．办公生活用家具、器具购置支出
B．项目建设管理费
C．土地使用权及迁移补偿费
D．城市绿化费
参考解析：
A项正确：根据教材，其他投资支出是指基本建设项目建设单位按照批准的建设内容发生的房屋购置支出，基本畜禽、林木等的购置、饲养、培育支出，办公生活用家具、器具购置支出，软件研发和不能计入设备投资的软件购置等支出。B项错误：项目建设管理费属于待摊投资支出。
C项错误：土地使用权及迁移补偿费通常计入待摊投资支出（最终分摊计入固定资产或无形资产价值）。
D项错误：非经营性项目发生的城市绿化等不能形成资产的支出，属于待核销基建支出。
59、 关于建设工程竣工图的说法，正确的是（）。
A．应当绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图
B．建设工程竣工图应记录地下建筑物情况，不记录地下管线建筑物情况
C．有一般性设计变更，只需附上设计变更通知单和施工说明，无需修改原施工图
D．凡出现重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，均由设计单位重新绘制竣工图
参考解析：
A项正确：根据教材规定，为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图。B项错误：竣工图应真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物等情况，包括基础、地下建筑、管线等隐蔽部位。
C项错误：凡有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，由承包人负责在原施工图上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。并非“无需修改”。
D项错误：凡结构形式改变等重大改变，应重新绘制竣工图。责任主体视原因而定：由原设计原因造成的，由设计单位负责；由施工原因造成的，由承包人负责；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。并非“均由设计单位”绘制。
60、 某工业建设项目由两个车间组成，各项费用如下表所示。已知车间一分摊到的工程保险费是20万元，则车间二应分摊的工程保险费是（）万元。
A．12.00
B．12.27
C．30.00
D．31.71
参考解析：
车间一建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额=1500+300+1800=3600车间二建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额=2800+350+2400=5550
（20/3600）×5550=30.83？
注：题干中未明确分摊依据是否含‘不需安装设备费’，但常规工程保险费按建安及需安装设备价值分摊；选项C（30.00）最接近计算值30.83，且为唯一合理整数选项，故答案为C。
61、 关于设备及工器具购置费的说法，正确的有（）。
A．国产设备原价的计算中，销售额均不包括增值税进项税额
B．进口设备的抵岸价指设备抵达边境港口或车站的价格
C．进口设备外贸手续费只在委托外贸公司代理进口业务时发生
D．进口设备增值税的计算基数为到岸价、关税和消费税
E．为保障近期正常生产购置的备品备件购置费应计入设备购置费
参考解析：
A选项正确：国产非标准设备原价的计算中，销售额各项中均不包括增值税进项税额。B 错误：进口设备的抵岸价（CIF+相关税费）是指设备抵达买方边境港口或车站，并完税后的价格，而不仅仅是抵达价格。抵达边境港口或车站的价格通常指**到岸价（CIF）**或运费在内价等，未包含关税、增值税等国内环节费用。
C 正确：外贸手续费是指按外经贸部规定的外贸手续费率计取的费用，只有当委托外贸公司代理进口业务时才会发生。若自行进口，则不发生此费用。
D 正确：进口环节增值税的计算基数 = 到岸价（CIF） + 关税 + 消费税。这是固定公式。
E 错误：没有达到固定资产标准的备品备件购置费计入工器具及生产家具购置费。
62、 与临时设施建造相关的费用中，应计入建筑安装工程费中的临时设施费的有（）。
A．冬雨期施工时增加的防寒防雨措施
B．地下设施的临时保护措施
C．施工现场临时加工厂
D．建设单位的临时仓库
E．施工现场彩色钢板围挡
参考解析：
A 错误：属于冬雨季施工增加费。B 错误：属于既有建（构）筑物、设施保护费。
C、E 正确：临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。彩色钢板围挡属于施工现场的临时设施。
D 错误：建设单位的临时仓库属于工程建设其他费中的“建设管理费”或单独列支的建设单位临时设施费，不计入建筑安装工程费
63、 下列费用中，应计入工程建设其他费的有（）。
A．施工图设计费
B．节能评估费
C．专有技术使用费
D．竣工图编制费
E．BIM技术咨询费
参考解析：
E应该是BIM技术服务费。64、 下列费用中，应计入工程咨询服务费的有（）。
A．施工图预算编制费（待定）
B．节能评估费
C．专有技术使用费
D．竣工图编制费
E．BIM技术服务费?
参考解析：
选项DE正确，工程咨询服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、招标代理费、设计评审费、工程造价咨询费、竣工图编制费、BIM技术服务费及其他咨询费。选项B正确，节能评估费属于专项评价费；选项C错误，专有技术使用费属于建设期计列的生产经营费。
65、 关于工程量清单计价方法的说法，正确的有（）。
A．招标文件中专业工程的暂估价应列入其他项目清单
B．分部分项工程项目清单应采用综合单价方式计价
C．措施项目中的分部分项工程项目清单可采用总价措施项目计价（这个选项待定）
D．措施项目清单可采用总价措施项目计价
E．专业工程暂估价应采用综合单价计价方法计价，以计入增值税的销项税额
参考解析：
选项A正确，其他项目清单包括暂列金额、专业工程暂估价、计日工和总承包服务费。选项B正确，分部分项工程费通常用分部分项工程量乘以综合单价进行计算。
选项C错误，除模板以及发包人提供设计图纸并要求承包人按图施工的措施项目应按照分部分项工程费的方式计算外，措施项目均按项计算，采用总价计价方式。
选项D正确，措施项目可以采用总价计价或费率计价方式。
选项E错误，专业工程暂估价采用总价计价（按项），不是综合单价；且暂估价本身已包含增值税销项税额，不再额外计税。
66、 关于人工、材料、施工机具台班消耗量编制的说法，正确的有（）。
A．工序消耗量由工序作业时间和规范时间两部分组成
B．预算定额由准备与结束时间、不可避免的中断时间、休息时间和有效工作时间组成
C．材料消耗量由材料净用量、不可避免的施工废料和材料损耗量组成
D．材料损耗量可用现场技术测定法确定
E．施工机械一个循环的正常延续时间等于各循环组成部分延续时间之和
参考解析：
选项A正确，人工定额消耗量由工序作业时间和规范时间两部分组成。选项B错误，有效工作时间、不可避免中断、休息时间是必须消耗的时间。
选项C正确，直接用于建筑和安装工程的材料编制材料净用量定额，不可避免的施工废料和材料损耗编制材料损耗定额。
选项D正确，现场技术测定法主要适用于确定材料损耗量。
选项E错误，施工机械一个循环的正常延续时间等于各循环组成部分延续时间之和减去交叠时间。
67、 关于施工机械台班单价计算的说法，正确的有（）。
A．台班检修费=（一次检修费×检修周期）/耐用总台班
B．台班维护费=台班检修费×维护费系数
C．台班安拆费及场外运费=一次安拆及场外运费/年工作台班
D．台班人工费=人工消耗量×年制度工作日/年工作台班×人工日工资单价
E．台班其他费=（年车船税+年保险费+年检测费）/年工作台班
参考解析：
A 错误：台班检修费 = （一次检修费 × 检修次数）/ 耐用总台班。注意是“检修次数”而非“检修周期”。B 正确：台班维护费通常按台班检修费的一定比例（即维护费系数）计算。
C 错误：台班安拆费及场外运费 = 一次安拆及场外运费 / 年工作台班 是错误的，应为 / 耐用总台班（若计入台班单价中）。
D 正确：台班人工费 = 人工消耗量 × (年制度工作日 / 年工作台班) × 人工日工资单价。这是为了将年人工成本分摊到每个实际工作台班中。
E 正确：台班其他费包括车船税、保险费、检测费等，计算公式为年费用总和除以年工作台班。
68、 下列各项单位中，属于功能性单位的有（）。
A．住宅户数（户）
B．土方开挖体积（m³）
C．钢筋重量（t）
D．办公人数（工位）
E．可租售面积（m²)
参考解析：
A、D、E 正确：居住建筑以住宅户数（户）、办公建筑以办公人数（工位）、商业建筑以可租售面积（m²）为单位，均属于功能性单位。B、C 错误：土方开挖体积（m³）和钢筋重量（t）属于自然计量单位或物理量单位，用于计算工程量指标，不属于功能性单位。
69、 关于可行性研究阶段投资估算方法的说法，正确的有（）。
A．建筑工程费估算通常应选择统一的实物工程量计算方法
B．工器具及生产家具购置费根据项目主要设备及价格、费用资料编制
C．安装工程费可以根据行业和地方相关部门定期发布的价格信息或市场行情进行估算
D．有合同或协议明确费用的，工程建设其他费用应按合同或协议计入
E．在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整
参考解析：
A 错误：可行性研究阶段，建筑工程费估算通常采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法或概算指标投资估算法，而非“统一的实物工程量计算方法”（后者多用于初步设计或施工图预算阶段）。应根据不同的专业工程选择不同的实物工程量计算方法。B 错误：工器具及生产家具购置费一般按设备购置费的一定比例计算；
C 正确：安装工程费可按安装费率、每吨设备安装费或每单位安装实物工程量费用估算，也可根据行业和地方相关部门定期发布的价格信息或市场行情进行估算。
D 正确：工程建设其他费用中，有合同或协议明确费用的，应按合同或协议计入。
E 正确：应用指标估算法时，必须根据建设地点、建设年代、技术条件等差异，对指标进行调整换算
70、 下列工程方案中，属于设备及安装工程概算内容的有（）。
A．电气设备及安装工程概算
B．电气、照明工程概算
C．弱电工程概算
D．通风、空调工程概算
E．热力设备及安装工程概算
参考解析：
设备及安装工程概算包括：机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算（A正确）、热力设备及安装工程概算（E正确）、工器具及生产家具购置费概算等。71、 关于总承包服务费清单编制的说法，正确的有（）。
A．发包人发包的专业分包工程、直接发包的专业工程应分别列项计量
B．计价表中只需列出项目的名称、内容和要求，不需明确计价方式
C．发包人提供材料的总承包服务费不按费率计算
D．直接发包的专业工程总承包服务费宜以项计量
E．按费率计算的专业分包工程总承包服务费，宜以暂估价作为计价基础
参考解析：
A 正确：编制工程量清单时，发包人提供的材料、专业分包工程、直接发包的专业工程应分别列出总承包服务项目的名称、内容和要求。B 错误：不仅要列出名称、内容和要求，还须明确采用总价计价方式或费率计价方式。
C 错误：发包人提供材料的总承包服务费可按项或费率计量。
D 正确：直接发包的专业工程的总承包服务费宜以项计量。
E 正确：按费率计量的（如专业分包工程），宜以暂估价作为计价基础。
72、 下列工程造价信息及造价资讯中，编制最高投标限价分部分项工程费用时通常参考的有（）。
A．近期发布的类似工程市场竞争合理投标单价
B．近期签订的类似工程合同价格
C．近期完成的类似工程设计概算的价格
D．发包人认为符合投资控制要求的人工、材料、施工机具台班的价格
E．潜在投标人提供的近期人工、材料、施工机具台班的价格
参考解析：
D.错误：发包人认为符合投资控制要求的人工、材料、施工机具台班的价格不一定是合理的价格。E.错误：最高投标限价是在招标前由招标人编制的，此时尚未确定潜在投标人，因此无法参考“潜在投标人提供”的价格。
73、 关于专业工程暂估价计价表编制与填报的说法，正确的有（）。
A．专业工程暂估价可由投标人结合自身实际自主填报金额
B．专业工程暂估价可以分摊到分部分项工程综合单价中
C．专业工程暂估价为包含增值税的专业工程费用
D．发包人可根据项目情况，结合同类工程的实际价格或概算金额确定暂估价
E．结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”
参考解析：
A 错误：专业工程暂估价由招标人在工程量清单中提供，投标人应将“暂估金额”直接计入投标总价，不得自主修改或填报。B 错误：专业工程暂估价应单独列项，不能分摊到分部分项工程综合单价中。
C 正确：根据教材定义，专业工程暂估价是指发包人在工程量清单中提供的，在招标时暂不能确定工程具体要求及价格而预估的含增值税的专业工程费用。
D 正确：其暂估价可根据项目情况，结合同类工程的合理价格或概算金额估算。
E 正确：结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”
74、 对投标文件响应性评审时，属于显著的差异或保留情况的有（）。
A．对工程的范围、质量或使用性能产生实质性影响
B．对合同中规定的招标人的权利或投标人的义务造成实质性的限制
C．对其他投标人的竞争地位产生不公平影响
D．投标报价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致
E．投标函内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致
参考解析：
D、E 错误：投标报价与工程量清单总额不一致、大写与小写金额不一致，属于算术性错误或形式瑕疵。评标委员会通常会依据招标文件规定的修正原则（如大写优先、单价优先等）进行修正，只要投标人接受修正，就不构成“显著的差异或保留”，不会直接导致废标。75、 因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化时，与合同清单中列项的措施项目有（）。
A．施工排水
B．施工降水
C．脚手架
D．材料运输方式的变化
E．构配件的变更
参考解析：
D、E 错误：材料运输方式的变化和构配件的变更属于施工组织细节或实体工程内容的变化，不属于独立的“措施项目”清单列项范畴，其费用变化通常体现在综合单价或实体工程量中，或通过签证处理，而非直接作为措施项目费调整的独立列项依据。76、 关于工期索赔的说法，正确的有（）。
A．因承包人原因造成进度延误，则不能顺延工期
B．可索赔延误事件发生后，承包人应同时获得工期和费用补偿
C．可索赔延误事件在关键线路上时，延误的时间即为索赔工期
D．网络图分析法适合计算干扰事件共同作用引起的索赔工期
E．在初始延误发生作用期间，其他并发延误者不承担延误责任
参考解析：
A 正确：因承包人原因造成的延误，属于承包人违约或自身管理问题，不能顺延工期，且需承担误期赔偿责任。B 错误：可索赔延误事件发生后，承包人不一定能同时获得工期和费用补偿。例如，因客观原因（如异常恶劣气候、不可抗力）造成的延误，承包人通常只能得到工期补偿，很难得到费用补偿；只有因发包人原因造成的延误，才可同时获得工期和费用补偿。
C 正确：根据网络图分析法，如果延误的工作为关键工作，则延误的时间即为索赔的工期。
D 正确：网络图分析法通过分析干扰事件发生前后网络计划计算工期之差来计算索赔值，适用于各种干扰事件及多种干扰事件共同作用引起的工期索赔。
E 正确：这是共同延误处理的原则之一。首先确定“初始延误”者，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
77、 在施工过程结算中列支的费用，工程竣工结算时仍需重新计算确定的有（）。
A．安全生产措施费
B．暂列金额费用
C．新增工程费用
D．总承包服务费用
E．增值税
参考解析：
在施工过程结算中，按规定计算的措施项目费用和总承包服务费是暂付工程价款，不作为工程竣工结算价款确定的依据。在工程竣工结算时，发承包双方应对这两项费用重新计算确定：78、 下列建设工程合同价款争议的解决结果中，对发承包双方均有约束力的有（）。
A．双方协商签订的和解协议
B．有异议的争议评审处理意见
C．有异议的调解机构调解书
D．有异议的仲裁裁决
E．有异议的法院判决
参考解析：
A. 双方协商签订的和解协议：双方自愿达成，具有合同约束力。D. 有异议的仲裁裁决：仲裁实行一裁终局，裁决作出后即具有法律约束力。
E. 有异议的法院判决：生效判决具有法律约束力；当事人有异议不影响生效判决的执行（一审判决有异议可上诉，但生效后即须履行）。
B. 有异议的争议评审处理意见：当事人有异议的，可在约定期限内提交仲裁或诉讼，该处理意见对双方不具最终约束力。
C. 有异议的调解机构调解书：调解书须双方签收才生效，有异议未签收的，不具约束力。
79、 根据通用合同条件，下列因发包人变更指示造成的影响中，承包人应向工程师发出通知的有（）。
A．对环境保护产生实质性影响
B．降低工程的安全性
C．所涉设备难以采购
D．造成合同价格增加
E．造成工期延误
参考解析：
D 错误：“合同价格增加”是变更估价的结果，不属于需要专门发出“影响通知”的特定情形列表内容，而是通过变更估价程序解决。参见教材P279。80、 下列各项费用或成本中，应当按照无形资产核算入账的有（）。
A．自创商标权过程中发生的费用
B．自创专有技术过程中发生的费用
C．自创专利权时产生的研发成本
D．自创专利权时产生的交易成本
E．向土地管理部门申请土地使用权并为之支付的出让金
参考解析：
A 错误：自创商标权一般不作为无形资产入账，其设计、制作、注册、广告宣传等费用直接作为销售费用计入当期损益。B 错误：自创专有技术（非专利技术）一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用按当期费用处理。
C、D 正确：自创专利权的价值为开发过程中的实际支出，包括研制成本（直接成本和间接成本）和交易成本，应计入无形资产。
E 正确：土地使用权通常通过出让方式取得，支付的土地出让金应作为无形资产核算。
三、233网校估分系统：快速估分对答案
考试结束后，233网校依托其造价题库微信小程序快速上线了估分功能，考生可以按科目或题型分类作答，特别适合对某一部分内容记忆清晰的考生进行局部估分后再综合判断。
233网校估分操作步骤：扫描上方小程序码：进入233网校一级造价工程师题库小程序，选择《建设工程计价》科目进行估分。
估分建议：一级造价工程师《工程计价》科目题型均为客观题，考试答案是固定的，因此通过估分小程序可以大致估算出自己的考试成绩。建议考生在考后尽快进行估分，以免因时间过久忘记自己的考试答案，造成估分误差。
四、真题直播解析，估分更准
233网校除了估分系统外，针对一级造价工程师考试设有真题解析直播，由资深讲师逐题讲解，帮助考生精准估分对答案，理解命题思路和解题技巧。大家可下方图片扫码观看直播！
五、2026年《工程计价》真题PDF下载
目前233网校资料包已发布2026年一级造价工程师《建设工程计价》考试真题及答案解析的PDF文档，考生可进入资料包免费下载，也可添加造价学霸君企微获取。
此外，233网校也提供2020-2025年一级造价工程师真题下载，考生可在233网校官网或APP的资料包获取历年真题。
六、成绩查询与合格标准
2026年一级造价工程师考试成绩一般于12月公布，考生可登录中国人事考试网进行查询。
合格标准为：
· 《建设工程造价管理》：满分100分，合格线60分
· 《建设工程计价》 ：满分100分，合格线60分
· 《建设工程技术与计量》：满分100分，合格线60分
· 《建设工程造价案例分析》：满分120分，合格线72分
七、总结
2026年一级造价工程师《建设工程计价》考试已落下帷幕。考生可通过233网校估分系统、资料包真题下载、真题直播解析等渠道获取真题及答案。
建议考生考后尽快估分，理性评估自己的考试成绩，为后续的资格审核、证书申领或来年备考做好充分准备。
