������۹���ʦ

　　二、建设工程合同的类型
　　根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
　　发包人可以与承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
　　总承包人或者勘察、设计、施工承包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。
　　承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人，或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
　　（一）建设工程勘察、设计合同
　　包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
　　（二）建设工程施工合同
　　1、工程施工合同的内容
　　包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
　　2、发包人的权利和义务（四点）
　　（1）发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。
　　（2）因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工方应当承担违约责任。
　　（3）因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人损失和实际费用。
　　（4）建设工程竣工后，发包人应当及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
　　3、承包人的权利和义务
　　（1）隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
　　发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
　　（2）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
　　（3）发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
　　（4）发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
　　发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
　　典型题目：根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设工程合同的是(　　)。
　　A．勘察合同
　　B．设计合同
　　C．施工合同
　　D．贷款合同
　　答案：D
　　典型题目：总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担(　　)。
　　A．损害赔偿责任
　　B．连带责任
　　C．侵权责任
　　D．违约责任
　　答案：B
　　典型题目：在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是(　　)。
　　A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查
　　B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
　　C．建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收
　　D．工程竣工后，发包人可以使用尚未验收的建设工程
　　答案：D
　　典型题目：在工程施工合同中，关于承包人权利和义务的论述中，错误的是(　　)。
　　A．隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查
　　B．发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失
　　C．工程竣工后，承包人要求发包人支付全部工程款
　　D．发包人未按照约定提供材料、设备的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失
　　答案：C

　　点击进入：
　　造价员考试《工程造价基础知识》讲义汇总
　　造价员考试工程造价管理基础知识章节题测试
　　造价员考试基础知识命题权威试卷汇总

　　特别推荐：2013年造价员报考专题

233网校新年特惠：
课程名称	主讲讲师	课时	价格	免费体验
建设工程造价管理基础知识精讲班(全国适用)	张立宁	40	￥200	免费体验
建设工程造价管理基础知识习题班（全国适用）	张立宁	10	￥100	免费体验