根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于建设工程实际竣工日期认定的说法，正确的有（）
A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工险收合格之日为竣工日期
B.应当以合同约定的竣工日期作为实际竣工日期
C.应当以完成竣工验收备案的日期作为竣工日期
D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
参考答案：A,D,E
参考解析：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
