2021年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析

1、保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之

日起()个月。

A .1 B .3 C .6 D .12

2、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()。 A .投标人的投标报价明显低于其实际成本

B .投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C .投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D .投标人向招标人提出修改招标文件的要求

3、安装工程一切险通常应以()为保险期限。

A .整个工期

B .设备生产至安装完成期间

C .工程全寿命期

D .施工安全合同有限期

4、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是() A .勘察机构设置

B .勘察工作难点分析

C .发包人要求

D .勘察工作具体措施

5、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）

A .30 B .60 C .90 D .120

6、根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。 A .形式评审、设计方案评审、报价评审

B .形式评审、资格评审、响应性评审

C .资格评审、响应性评审、设计方案评审

D .资格评审、报价评审、设计方案评审

7、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。

A .设计方案得分高

B .设计资质等级高

2021年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析

1、保证合同中，债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期届满之

日起()个月。

A .1 B .3 C .6 D .12

2、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()。 A .投标人的投标报价明显低于其实际成本

B .投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C .投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D .投标人向招标人提出修改招标文件的要求

3、安装工程一切险通常应以()为保险期限。

A .整个工期

B .设备生产至安装完成期间

C .工程全寿命期

D .施工安全合同有限期

4、根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是() A .勘察机构设置

B .勘察工作难点分析

C .发包人要求

D .勘察工作具体措施

5、根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为（）

A .30 B .60 C .90 D .120

6、根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。 A .形式评审、设计方案评审、报价评审

B .形式评审、资格评审、响应性评审

C .资格评审、响应性评审、设计方案评审

D .资格评审、报价评审、设计方案评审

7、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将()的优先排序。

A .设计方案得分高

B .设计资质等级高

C .投标报价低

D .项目负责人业绩优

8、根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间（ ）日前召开。

A .5 B .7 C .10 D .15

9、对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由()直 接确定评标专家

A .招投标鉴定机构

B .上级主管部门

C .招标代理机构

D .招标人

10、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在()中明确规定。

A .招标文件

B .招标公告

C .资格预审文件

D .资格预审公告

11、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是() A .资格预审适用于邀请招标方式

B .资格后审适用于投标人数量较多的情形

C .鼓励同时采用资格预审和资格后审

D .资格预审与资格后审的审查内容一致

12、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是() 。

A .经评审的最低投标价法

B .有限数量评审法

C .最低投标价法

D .综合评估法

13、采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。

A .投标限价

B .评标基准价

C .最低评标价

D .投标平均价

14、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由()认定。

A .招标人

B .评标委员会

C .招投标监督机构

C .投标报价低

D .项目负责人业绩优

8、根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间（ ）日前召开。

A .5 B .7 C .10 D .15

9、对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽数的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由()直 接确定评标专家

A .招投标鉴定机构

B .上级主管部门

C .招标代理机构

D .招标人

10、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在()中明确规定。

A .招标文件

B .招标公告

C .资格预审文件

D .资格预审公告

11、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是() A .资格预审适用于邀请招标方式

B .资格后审适用于投标人数量较多的情形

C .鼓励同时采用资格预审和资格后审

D .资格预审与资格后审的审查内容一致

12、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是() 。

A .经评审的最低投标价法

B .有限数量评审法

C .最低投标价法

D .综合评估法

13、采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。

A .投标限价

B .评标基准价

C .最低评标价

D .投标平均价

14、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由()认定。

A .招标人

B .评标委员会

C .招投标监督机构

D .市场监督管理机构

15、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注

册执业资格的人员是指(）。 A .设计负责人

B .设计专业负责人

C .项目经理

D .项目技术负责人

16、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的

报价和评审正确的是( ) 。

A .在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B .包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C .不进行报价，由理标委员会评估

D .不计入报价，中标后单独报价评审

17、直接订购方式适用于采购()的设备

A .贵重

B .进口

C .交货周期短

D .单一来源

18、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时

应报()价。

A .FOB B .CIF C .FCA D .CIP

19、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是() A .业绩要求

B .联合体协议书

C .交货期

D .投标人名称

20、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照() 来确定招标类型。

A .设备生产周期

B .安装工程实施周期

C .设备安装条件

D .各部分所占费用比例

21、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是（ ）

A .独立评价值

D .市场监督管理机构

15、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注

册执业资格的人员是指(）。 A .设计负责人

B .设计专业负责人

C .项目经理

D .项目技术负责人

16、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的

报价和评审正确的是( ) 。

A .在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B .包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C .不进行报价，由理标委员会评估

D .不计入报价，中标后单独报价评审

17、直接订购方式适用于采购()的设备

A .贵重

B .进口

C .交货周期短

D .单一来源

18、业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时

应报()价。

A .FOB B .CIF C .FCA D .CIP

19、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是() A .业绩要求

B .联合体协议书

C .交货期

D .投标人名称

20、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照() 来确定招标类型。

A .设备生产周期

B .安装工程实施周期

C .设备安装条件

D .各部分所占费用比例

21、采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是（ ）

A .独立评价值

B .如权评价值

C .综合评价值

D .基准评价值

22、《根据标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的()完全负责。

A .完备性、可靠性、先进性

B .完备性、正确性、经济性

C .适用性、先进性、经济性

D .正确性、适用性、可靠性

23、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的实验报告格式要求是（）。

A .加盖试验室公章并由试验负责人签字

B .加盖试验室公章并由项目负责人签字

C .加盖 CMA 章并由项目负责人签字确认

D .加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认

24、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（） 。

A .特别法人

B .企业法人

C .非法人组织

D .非营利法人

25、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同

一内容的描述不一致时，应以()为准。

A .描述更为严格的内容

B .规范标准描述的内容

C .发包人要求所描述的内容

D .行业惯例遵循的内容

26、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人

不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的该损失最终应由()承担。

A .发包人

B .施工承包人

C .设计人

D .监理人

27、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（） 。

A .事先征得发包人同意，并在更换 14 天前将姓名及详细资料提交发包人

B .事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C .事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D .更换 14 天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在 7 天内做出答复

28、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审

查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。

B .如权评价值

C .综合评价值

D .基准评价值

22、《根据标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的()完全负责。

A .完备性、可靠性、先进性

B .完备性、正确性、经济性

C .适用性、先进性、经济性

D .正确性、适用性、可靠性

23、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的实验报告格式要求是（）。

A .加盖试验室公章并由试验负责人签字

B .加盖试验室公章并由项目负责人签字

C .加盖 CMA 章并由项目负责人签字确认

D .加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认

24、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（） 。

A .特别法人

B .企业法人

C .非法人组织

D .非营利法人

25、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间对同

一内容的描述不一致时，应以()为准。

A .描述更为严格的内容

B .规范标准描述的内容

C .发包人要求所描述的内容

D .行业惯例遵循的内容

26、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，因设计人未能按合同计划提供图纸，导致施工承包人

不能按监理人批准的进度计划施工而造成损失的该损失最终应由()承担。

A .发包人

B .施工承包人

C .设计人

D .监理人

27、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（） 。

A .事先征得发包人同意，并在更换 14 天前将姓名及详细资料提交发包人

B .事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C .事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D .更换 14 天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在 7 天内做出答复

28、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审

查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。

A .14 B .21 C .28 D .30

29、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自()之日起。

A .招标人发出中标通知书

B .发承包双方签订合同

C .中标人接到中标通知书

D .监理人发出开工通知

30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。 A .组织设计交底

B .编制施工环保措施计划

C .审批施工组织设计

D .组织论证专项施工方案

31、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的

是()。 A .可以由发包人发出

B .只能由监理人发出

C .可以由承包人发出

D .只能由发包人发出

32、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度 0.98 的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度 0.92 的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。 A .直接采用工程量清单中压实度 0.92 的土方填筑项目单价

B .按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C .参照压实度 0.92 的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D .由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

33、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为 0.2 时，可调因子的变值

权重之和为()。 A .0.8 B .1.0 C .1.2 D .1.8

34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工

场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。

A .发包人

B .监理人

C .发包人和承包人共同

D .承包人

A .14 B .21 C .28 D .30

29、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自()之日起。

A .招标人发出中标通知书

B .发承包双方签订合同

C .中标人接到中标通知书

D .监理人发出开工通知

30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。 A .组织设计交底

B .编制施工环保措施计划

C .审批施工组织设计

D .组织论证专项施工方案

31、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的

是()。 A .可以由发包人发出

B .只能由监理人发出

C .可以由承包人发出

D .只能由发包人发出

32、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度 0.98 的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度 0.92 的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。 A .直接采用工程量清单中压实度 0.92 的土方填筑项目单价

B .按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C .参照压实度 0.92 的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D .由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

33、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为 0.2 时，可调因子的变值

权重之和为()。 A .0.8 B .1.0 C .1.2 D .1.8

34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工

场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。

A .发包人

B .监理人

C .发包人和承包人共同

D .承包人

35、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序

为()。 A .监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B .监理人核查发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C .监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D .监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

36、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在() 后将其移交发包人。

A .工程缺陷责任期届满

B .工程竣工

C .工程竣工验收合格

D .工程最终结算

37、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令

承包人采取赶工措施，发生的合理赶工费用应由（）承担。

A .发包人

B .承包人

C .发包人和监理人共同

D .参与验收的各方共同

38、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产

生的费用应由() 承担。

A .发包人

B .承包人

C .发包人和监理人共同

D .参与验收的各方共同

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前() 天通知承包人。

A .7 B .14 C .21 D .28

40、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同

条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是()。 A .①-②-③ B .③-②-① C .③-①-② D .②-③-①

41、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是() 。

A .设计文件

35、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序

为()。 A .监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

B .监理人核查发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

C .监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经承包人签认的进度付款证书

D .监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

36、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在() 后将其移交发包人。

A .工程缺陷责任期届满

B .工程竣工

C .工程竣工验收合格

D .工程最终结算

37、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令

承包人采取赶工措施，发生的合理赶工费用应由（）承担。

A .发包人

B .承包人

C .发包人和监理人共同

D .参与验收的各方共同

38、某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产

生的费用应由() 承担。

A .发包人

B .承包人

C .发包人和监理人共同

D .参与验收的各方共同

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前() 天通知承包人。

A .7 B .14 C .21 D .28

40、根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同

条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是()。 A .①-②-③ B .③-②-① C .③-①-② D .②-③-①

41、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是() 。

A .设计文件

B .施工组织设计

C .价格清单

D .承包人建议书

42、根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开

始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A .30 B .60 C .90 D .120

43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但

当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。

A .争议评审组的评审意见

B .发包人的意见

C .承包人的意见

D .总监理工程师的确定

44、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在规定时间内向卖方支付合

同价格的()结清款。

A .10% B .5% C .3% D .2%

45、《材料合同采购根据文件》 合同材料的所有权和风险自（）时由卖方转移买方。

A .交付

B .核验

C .清点

D .签约

46、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，

买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A .40% B .50% C .60% D .70%

47、根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标

注（），以便装卸和搬运。

A .起吊点和平衡点

B .平衡点和支点

C .支点和重心

D .重心和起吊点

B .施工组织设计

C .价格清单

D .承包人建议书

42、根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开

始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A .30 B .60 C .90 D .120

43、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但

当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。

A .争议评审组的评审意见

B .发包人的意见

C .承包人的意见

D .总监理工程师的确定

44、根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在规定时间内向卖方支付合

同价格的()结清款。

A .10% B .5% C .3% D .2%

45、《材料合同采购根据文件》 合同材料的所有权和风险自（）时由卖方转移买方。

A .交付

B .核验

C .清点

D .签约

46、根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，

买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A .40% B .50% C .60% D .70%

47、根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标

注（），以便装卸和搬运。

A .起吊点和平衡点

B .平衡点和支点

C .支点和重心

D .重心和起吊点

48、根据 FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A .承包商提交工程竣工验收申请

B .业主颁发工程接收证书

C .承包商提交工程竣工结算申请

D .业主颁发工程缺陷责任

49、根据 FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅于合同协议书和合同条件的合

同文件是(。 A .投标书

B .工程量清单

C .业主要求

D .设计标准

50、根据英国工程施工合同条件，属于 ECC 核心条款的是() A .履约保证

B .承包商预付款

C .区段竣工

D .测试和缺陷

51、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有() 。

A .招标工作范围

B .计划工期

C .对投标人的资质要求

D .招标费用预算

E .评标办法

52、合同法律关系的构成要素有( ) 。

A .目标

B .主体

C .客体

D .内容

E .性质

53、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间"不利物质条件"的有() A .不可预见的自然物质条件

B .不可预见的自然条件

C .突发性重大疫情

D .恶劣的气候条件

E .不可预见的污染物

54、投标建设工程一切险的工程，保险人对( ) 造成的损失不予赔偿。

A .地面下陷

B .设计错误

48、根据 FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A .承包商提交工程竣工验收申请

B .业主颁发工程接收证书

C .承包商提交工程竣工结算申请

D .业主颁发工程缺陷责任

49、根据 FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅于合同协议书和合同条件的合

同文件是(。 A .投标书

B .工程量清单

C .业主要求

D .设计标准

50、根据英国工程施工合同条件，属于 ECC 核心条款的是() A .履约保证

B .承包商预付款

C .区段竣工

D .测试和缺陷

51、招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有() 。

A .招标工作范围

B .计划工期

C .对投标人的资质要求

D .招标费用预算

E .评标办法

52、合同法律关系的构成要素有( ) 。

A .目标

B .主体

C .客体

D .内容

E .性质

53、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间"不利物质条件"的有() A .不可预见的自然物质条件

B .不可预见的自然条件

C .突发性重大疫情

D .恶劣的气候条件

E .不可预见的污染物

54、投标建设工程一切险的工程，保险人对( ) 造成的损失不予赔偿。

A .地面下陷

B .设计错误

C .维修保养

D .正常检修

E .气温变化

55、根据《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件中应包括的内容有() A .商务和技术偏差表

B .技术支持资料

C .投标材料质量标准

D .合同条款修改建议

E .资格审查资料

56、关于抵押权的说法正确的是( ) 。

A .以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效

B .以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押

C .以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记

D .设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同

E .使用权不明的财产不得抵押

57、与单价合同相比，固定总价合同的特点有()。 A .适用地下条件复杂的工程

B .适用于时间特别紧迫的工程

C .业主控制投资的难度大

D .承包商承担价格变化的风险较大

E .对承包商准确预估工程量的要求高

58、依法必须进行勘察设计招标的项目，在招标时应具备的条件有( )。 A .招标人已经依法成立

B .已确定勘察设计单位初选名单

C .勘察设计资金来源已经落实

D .必需的勘察设计基础资料已收集完成

E .已组织投标申请人踏勘现场

59、工程施工投标资格预审公告包括的内容有()。 A .招标条件

B .项目概况与招标范围

C .资格预审方法

D .申请人资格要求

E .投标保证金要求

60、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工作有()。 A .审查勘察作业安全措施计划

B .进行设计技术交底

C .参与施工过程及工程竣工验收

D .参与工程试运行

C .维修保养

D .正常检修

E .气温变化

55、根据《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件中应包括的内容有() A .商务和技术偏差表

B .技术支持资料

C .投标材料质量标准

D .合同条款修改建议

E .资格审查资料

56、关于抵押权的说法正确的是( ) 。

A .以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效

B .以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押

C .以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记

D .设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同

E .使用权不明的财产不得抵押

57、与单价合同相比，固定总价合同的特点有()。 A .适用地下条件复杂的工程

B .适用于时间特别紧迫的工程

C .业主控制投资的难度大

D .承包商承担价格变化的风险较大

E .对承包商准确预估工程量的要求高

58、依法必须进行勘察设计招标的项目，在招标时应具备的条件有( )。 A .招标人已经依法成立

B .已确定勘察设计单位初选名单

C .勘察设计资金来源已经落实

D .必需的勘察设计基础资料已收集完成

E .已组织投标申请人踏勘现场

59、工程施工投标资格预审公告包括的内容有()。 A .招标条件

B .项目概况与招标范围

C .资格预审方法

D .申请人资格要求

E .投标保证金要求

60、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工作有()。 A .审查勘察作业安全措施计划

B .进行设计技术交底

C .参与施工过程及工程竣工验收

D .参与工程试运行

E .配合施工单位编制施工方案

61、分项报价表内容( ) 。

A .规格

B .单位

C .性能

D .数量

E .总价

62、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有( )。 A .勘察范围发生变化

B .对工程同一部位进行再次勘查

C .暂停勘察及恢复勘察

D .发包人原因引起的勘察周期延误

E .勘察成果未达到合同约定的深度要求

63、根据《标准施工招标文件》，采用经评审的.最低投标价法评标时，初步评审的标准有()。 A .资格评审标准

B .形式评审标准

C .施工组织设计评审标准

D .付款条件评审标准

E .项目管理机构评审标准

64、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有()。 A .开标时应宣布投标人名称

B .开标时公布各投标人报价

C .设有标底的， 开标时应公布标底

D .开标时应对投标报价进行排序

E .开标时应宣布评标委员会成员选取办法

65、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。 A .在发包人授权范围内发出监理人指示

B .根据合同约定向承包人发出变更指示

C .根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务

D .与施工合同当事人商定变更工程价款

E .检查工程实体、 材料和设备质量

66、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完

成的工作内容有( ) 。

A .提交材料和工程设备的质量证明文件

B .根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C .会同监理人在约定的时间和交 货地点共同进行验收

D .运输、保管材料和工程设备

E .支付材料和工程设备合同价款

E .配合施工单位编制施工方案

61、分项报价表内容( ) 。

A .规格

B .单位

C .性能

D .数量

E .总价

62、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，属于勘察合同变更情形的有( )。 A .勘察范围发生变化

B .对工程同一部位进行再次勘查

C .暂停勘察及恢复勘察

D .发包人原因引起的勘察周期延误

E .勘察成果未达到合同约定的深度要求

63、根据《标准施工招标文件》，采用经评审的.最低投标价法评标时，初步评审的标准有()。 A .资格评审标准

B .形式评审标准

C .施工组织设计评审标准

D .付款条件评审标准

E .项目管理机构评审标准

64、关于施工招标中开标工作的说法，正确的有()。 A .开标时应宣布投标人名称

B .开标时公布各投标人报价

C .设有标底的， 开标时应公布标底

D .开标时应对投标报价进行排序

E .开标时应宣布评标委员会成员选取办法

65、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。 A .在发包人授权范围内发出监理人指示

B .根据合同约定向承包人发出变更指示

C .根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务

D .与施工合同当事人商定变更工程价款

E .检查工程实体、 材料和设备质量

66、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完

成的工作内容有( ) 。

A .提交材料和工程设备的质量证明文件

B .根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C .会同监理人在约定的时间和交 货地点共同进行验收

D .运输、保管材料和工程设备

E .支付材料和工程设备合同价款

67、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有() A .进行测绘、取样、试验、评估的费用

B .占地及青苗、园林绿化补偿费用

C .发包人要求勘察人外出考察的费用

D .因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用

E .不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用

68、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有() A .发包人未按合同约定期限及时答复设计事项

B .发包人未按合同约定及时支付设计费用

C .设计人原因导致设计文件未能按期提交

D .行政管理部门审查图纸时间延长

E .勘察人提供的勘察成果滞后

69、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有()。 A .由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工

B .承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C .因不可抗力事件 导致承包人暂停施工

D .因不利物质条件导致承包人暂停施工

E .发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

70、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时交付合同

设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（ ）。

A .迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5% B .迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5% C .迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1% D .迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5% E .迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 2%

71、根据(《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有()。 A .承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量

B .为完成工程需要追加的额外工作

C .改变合同中任何一项工作的施工时间

D .改变合同中任何一项工作的质量特性

E .承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施

72、采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有() A .产地

B .包装

C .技术

D .服务

E .商务

67、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用有() A .进行测绘、取样、试验、评估的费用

B .占地及青苗、园林绿化补偿费用

C .发包人要求勘察人外出考察的费用

D .因勘察人员因需要对工程进行补充勘察的费用

E .不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用

68、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有() A .发包人未按合同约定期限及时答复设计事项

B .发包人未按合同约定及时支付设计费用

C .设计人原因导致设计文件未能按期提交

D .行政管理部门审查图纸时间延长

E .勘察人提供的勘察成果滞后

69、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有()。 A .由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工

B .承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C .因不可抗力事件 导致承包人暂停施工

D .因不利物质条件导致承包人暂停施工

E .发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

70、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时交付合同

设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有（ ）。

A .迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5% B .迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5% C .迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1% D .迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5% E .迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 2%

71、根据(《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有()。 A .承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量

B .为完成工程需要追加的额外工作

C .改变合同中任何一项工作的施工时间

D .改变合同中任何一项工作的质量特性

E .承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施

72、采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有() A .产地

B .包装

C .技术

D .服务

E .商务

73、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。 A .付款周期末已实施工程的价款金额

B .工程预付款的支付金额

C .工程预付款的扣回金额

D .按合同约定价格调整的金额

E .按合同约定经监理人核实的计日工金额

74、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计

文件的( )。 A .内容

B .格式

C .数量

D .地点

E .时间

75、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的( )。 A .投保时间

B .投保险种

C .保险范围

D .保险期限

E .投保对象

76、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生( ) 下列事件的，承包人仅可获得工期、费

用补偿，而不能获得利润补偿。

A .争议评审组对监理人确定的修改

B .异常恶劣的气候条件

C .基准资料有误

D .发包人原因造成质量不合格

E .行政审批延误

77、建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（)。 A .材料生产制造

B .材料交接程序

C .质量检验方式

D .材料质量要求

E .合同价款支付

78、根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有( ）。

A .招标人在投标截止日前对招标文件内容提出修改

B .至投标截止时间共有 2 家单位投标

C .开标时发现所有投标人报价均高于标底

D .评标委员会成员中有投标人的近亲

E .所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

73、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。 A .付款周期末已实施工程的价款金额

B .工程预付款的支付金额

C .工程预付款的扣回金额

D .按合同约定价格调整的金额

E .按合同约定经监理人核实的计日工金额

74、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计

文件的( )。 A .内容

B .格式

C .数量

D .地点

E .时间

75、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的( )。 A .投保时间

B .投保险种

C .保险范围

D .保险期限

E .投保对象

76、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生( ) 下列事件的，承包人仅可获得工期、费

用补偿，而不能获得利润补偿。

A .争议评审组对监理人确定的修改

B .异常恶劣的气候条件

C .基准资料有误

D .发包人原因造成质量不合格

E .行政审批延误

77、建设工程材料采购合同条款主要涉及的内容有（)。 A .材料生产制造

B .材料交接程序

C .质量检验方式

D .材料质量要求

E .合同价款支付

78、根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有( ）。

A .招标人在投标截止日前对招标文件内容提出修改

B .至投标截止时间共有 2 家单位投标

C .开标时发现所有投标人报价均高于标底

D .评标委员会成员中有投标人的近亲

E .所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

79、根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）

A .向业务提供工程设计标准

B .向业主提交月进度报告

C .向业主提供临时操作与维护手册

D .向工程师报批所有分包商

E .对业主人员进行操作与维修培训

80、关于 CM 合同模式的说法，正确的有() A .风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式。

B .代理型 CM 承包商负责工程分包的发包

C .CM 合同属于管理承包合同

D .代理型 CM 承包商不承担工程实施风险

E .风险型 CM 承包商只负责施工阶段的组织管理工作

2020年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析

1、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（ ）

A .业主根据变更重新与承包商签订合同

B .承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C .业主按照规定程序办理变更审批手续

D .设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

2、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（ ）

A .单价合同

B .固定总价

C .可调总价

D .成本加酬金

3、不可用于抵押的财产是（ ）

A .建设用地使用权

B .正在建造的建筑物

C .土地使用权

D .正在使用的交通工具

4、定金不得超过主合同标的额的（ ）

A .20% B .30% C .40% D .50%

5、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（ ）

A .施工企业必须为全体职工办理

79、根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）

A .向业务提供工程设计标准

B .向业主提交月进度报告

C .向业主提供临时操作与维护手册

D .向工程师报批所有分包商

E .对业主人员进行操作与维修培训

80、关于 CM 合同模式的说法，正确的有() A .风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式。

B .代理型 CM 承包商负责工程分包的发包

C .CM 合同属于管理承包合同

D .代理型 CM 承包商不承担工程实施风险

E .风险型 CM 承包商只负责施工阶段的组织管理工作

2020年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析

1、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（ ）

A .业主根据变更重新与承包商签订合同

B .承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C .业主按照规定程序办理变更审批手续

D .设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

2、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（ ）

A .单价合同

B .固定总价

C .可调总价

D .成本加酬金

3、不可用于抵押的财产是（ ）

A .建设用地使用权

B .正在建造的建筑物

C .土地使用权

D .正在使用的交通工具

4、定金不得超过主合同标的额的（ ）

A .20% B .30% C .40% D .50%

5、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（ ）

A .施工企业必须为全体职工办理

B .团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C .年龄 18-60 的施工人员均可作为被保险人

D .停工期间保险人不承担保险责任

6、联合体资质等级的确定（ ）

A .由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

B .由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

C .由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

D .由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

7、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（ ）。

A .投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B .投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C .投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D .投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

8、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（ ）。

A .投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B .评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为 5 人以上单数

C .开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的 3 日内进行

D .投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

9、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价 6050 万元，

评标价 6000 万元；乙投标报价 6200 万元，评标价 5950 万元；丙投标报价 5950 万元，评标价 6050 万元，

则中标单位及签约合同价分别为（ ）。

A .乙，5950 万元

B .乙，6200 万元

C .丙，5950 万元

D .丙，6050 万元

10、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A .工程量清单

B .承包人的施工方案

C .发包人要求的项目功能文件

D .发包人提供的设计任务书

11、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人

提交的凭证是（ ）。

A .投标保证金凭证

B .预付款担保凭证

C .履约担保凭证

D .质量管理体系认证文件

12、资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）