2022 年监理工程师考试《建设工程合同管理》预习卷（一）

一、单项选择题 （每题 1 分，共 50 题，共 50 分）

1.对于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，

应选择的合同计价方式是（  ）。

A .单价合同

B .固定总价

C .可调总价

D .成本加酬金合同

2.关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（  ）。

A .单价合同中承包商存在工程量方面的风险

B .固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险

C .单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险

D .变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险

3.作为合同法律关系主体的自然人必须（  ）。

A .具备完全民事行为能力

B .年满十八周岁以上

C .具备与合同履行相适应民事行为能力

D .年满八周岁以上

4.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（  ）。

A .建筑材料; B .工程设计作品

C .监理工作

D .专利权

5.在施工合同中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（  ）。

A .项目经理是项目经理部的代理人

B .施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

C .项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

D .项目经理应对其行为承担民事责任

6.根据《担保法》，可以抵押的财产有（  ）。

A .土地所有权

B .正在建造的建筑物

C .宅基地的土地使用权

D .公立学校的教育设施

7.关于质押的说法，正确的是（  ）。

A .质权是一种约定的担保物权，以不转移占有为特征

2022 年监理工程师考试《建设工程合同管理》预习卷（一）

一、单项选择题 （每题 1 分，共 50 题，共 50 分）

1.对于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，

应选择的合同计价方式是（  ）。

A .单价合同

B .固定总价

C .可调总价

D .成本加酬金合同

2.关于单价合同中承包商风险的说法，正确的是（  ）。

A .单价合同中承包商存在工程量方面的风险

B .固定单价合同条件下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险

C .单价合同中承包商存在投标总价过低方面的风险

D .变动单价合同下，承包商存在通货膨胀带来的单价上涨的风险

3.作为合同法律关系主体的自然人必须（  ）。

A .具备完全民事行为能力

B .年满十八周岁以上

C .具备与合同履行相适应民事行为能力

D .年满八周岁以上

4.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（  ）。

A .建筑材料; B .工程设计作品

C .监理工作

D .专利权

5.在施工合同中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（  ）。

A .项目经理是项目经理部的代理人

B .施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

C .项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

D .项目经理应对其行为承担民事责任

6.根据《担保法》，可以抵押的财产有（  ）。

A .土地所有权

B .正在建造的建筑物

C .宅基地的土地使用权

D .公立学校的教育设施

7.关于质押的说法，正确的是（  ）。

A .质权是一种约定的担保物权，以不转移占有为特征

B .法律对能够用作质押的财产没有限制

C .质权人可以与出质人约定，不履行到期债务时质押财产归债权人所有

D .可以转让的基金份额、股权、商标专用权，可以质押

8.关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（  ）。

A .招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B .投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、保兑支票或现金支票

C .投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目

估算价的 20% D .投标保证金应当由投标人在提交投标文件前 3d 递交给招标人

9.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（  ）。

A .投标文件没有按要求密封

B .投标人在投标有效期内撤销投标

C .中标人拒绝订立合同

D .中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

10.某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔

偿的事件是（  ）。

A .鼠咬、虫蛀造成的保险财产自身的损失

B .大雨造成现场档案资料损毁

C .非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D .台风导致脚手架坍塌

11.建筑工程设计方案评标时，评标委员会成员 9 人，则建筑专业专家不得少于（  ）。

A .6 人     B .5 人   C .4 人     D .3 人

12.关于工程设计招标管理的说法，正确的是（  ）。

A .建筑艺术造型有特殊要求，应当公开招标

B .技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以不进

行招标

C .对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元以上的，

必须进行招标

D .要求提交投标保证金的，一般不超过勘察设计估算费用的 2%，最多不超过 80 万元。

13.关于招标文件的澄清的表述，符合《招标投标法实施条例》规定的是（  ）。

A .投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面或口头形

式提交招标人，要求予以澄清

B .招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面

要对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给有疑虑的投标人

C .投标预备会是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明

B .法律对能够用作质押的财产没有限制

C .质权人可以与出质人约定，不履行到期债务时质押财产归债权人所有

D .可以转让的基金份额、股权、商标专用权，可以质押

8.关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（  ）。

A .招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B .投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、保兑支票或现金支票

C .投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目

估算价的 20% D .投标保证金应当由投标人在提交投标文件前 3d 递交给招标人

9.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（  ）。

A .投标文件没有按要求密封

B .投标人在投标有效期内撤销投标

C .中标人拒绝订立合同

D .中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

10.某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔

偿的事件是（  ）。

A .鼠咬、虫蛀造成的保险财产自身的损失

B .大雨造成现场档案资料损毁

C .非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D .台风导致脚手架坍塌

11.建筑工程设计方案评标时，评标委员会成员 9 人，则建筑专业专家不得少于（  ）。

A .6 人     B .5 人   C .4 人     D .3 人

12.关于工程设计招标管理的说法，正确的是（  ）。

A .建筑艺术造型有特殊要求，应当公开招标

B .技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以不进

行招标

C .对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元以上的，

必须进行招标

D .要求提交投标保证金的，一般不超过勘察设计估算费用的 2%，最多不超过 80 万元。

13.关于招标文件的澄清的表述，符合《招标投标法实施条例》规定的是（  ）。

A .投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面或口头形

式提交招标人，要求予以澄清

B .招标人在规定的时间和地点召开的投标预备会上，一方面进行招标工程的交底，另一方面

要对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给有疑虑的投标人

C .投标预备会是招标的必经程序，由招标人在投标人须知中说明

D .如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足 15 日，须相应延长投标截止日期

14.《招标投标法实施条例》规定，评标报告应当由（  ）签字。

A .1/2 以上成员

B .2/3 以上成员

C .评标委员会全体成员

D .对评标结果有不同意见的评标委员会成员

15.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（  ）。

A .若招标项目设有标底，开标时应当公布

B .设有最高投标限价时，应规定最低投标限价

C .评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D .可以投标报价超过标底上下 15%作为否定投标的条件

16.依据《招标投标法实施条例》的规定，中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公

示，公示期不少于（  ）日。

A .3        B .5 C .7        D .10

17.招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将于（  ）向

未中标人支付技术成果经济补偿费。

A .签订合同后 5 日内

B .中标通知书发出后 15 日内

C .中标通知书发出后 30 日内

D .签订合同后 30 日内

18.投标人的资格审查中，如果通过详细审查申请人的数量不足（  ）家，招标人应重新

组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A .3       B .5 C .7       D .9

19.下列表述中，符合施工评标程序的是（ ）。

A .评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求

B .完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，应至少直接确定 3 个中标候选人

C .若评标委员没有获得招标人的定标授权，向招标人提交评标报告即可

D .中标候选人应当不超过 3 个，但不得事先标明排序，应由招标人自行决定

20.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是（  ）。

A .投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正

D .如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足 15 日，须相应延长投标截止日期

14.《招标投标法实施条例》规定，评标报告应当由（  ）签字。

A .1/2 以上成员

B .2/3 以上成员

C .评标委员会全体成员

D .对评标结果有不同意见的评标委员会成员

15.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（  ）。

A .若招标项目设有标底，开标时应当公布

B .设有最高投标限价时，应规定最低投标限价

C .评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D .可以投标报价超过标底上下 15%作为否定投标的条件

16.依据《招标投标法实施条例》的规定，中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公

示，公示期不少于（  ）日。

A .3        B .5 C .7        D .10

17.招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将于（  ）向

未中标人支付技术成果经济补偿费。

A .签订合同后 5 日内

B .中标通知书发出后 15 日内

C .中标通知书发出后 30 日内

D .签订合同后 30 日内

18.投标人的资格审查中，如果通过详细审查申请人的数量不足（  ）家，招标人应重新

组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A .3       B .5 C .7       D .9

19.下列表述中，符合施工评标程序的是（ ）。

A .评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求

B .完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，应至少直接确定 3 个中标候选人

C .若评标委员没有获得招标人的定标授权，向招标人提交评标报告即可

D .中标候选人应当不超过 3 个，但不得事先标明排序，应由招标人自行决定

20.采用综合评估法报价的计算错误，下列表述不正确的是（  ）。

A .投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正

B .投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C .总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D .总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小

数点有明显错误的除外

21.根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，作为资格预审申请人条件符合的有

（  ）。

A .承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B .本标段的监理人或代建人

C .与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D .招标人不具备独立法人资格的附属机构

22.国有资金占控股或主导地位的招标项目，申请人提供的资格预审申请文件应由（  ）

进行审查。

A .评标委员会

B .资格审查委员会

C .招标人

D .招标投标行政监督管理部门

23.关于工程保险和第三者责任保险办理责任的说法中，不正确的有（   ）。

A .《标准施工合同》要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人

应承担的责任

B .如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从

保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按同相应条款的约定，由该事件

的风险责任方负责补偿

C .保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人

D .《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由发包人负责投保“建筑工程

一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

24.根据《标准施工招标文件》，对于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质

量完成的施工招标，宜采用的评标方法是（  ）。

A .最低投标价法

B .经评审的最低投标价法

C .最合理报价评审法

D .综合评估法

25.某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（  ）万元。

B .投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C .总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D .总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小

数点有明显错误的除外

21.根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，作为资格预审申请人条件符合的有

（  ）。

A .承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B .本标段的监理人或代建人

C .与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D .招标人不具备独立法人资格的附属机构

22.国有资金占控股或主导地位的招标项目，申请人提供的资格预审申请文件应由（  ）

进行审查。

A .评标委员会

B .资格审查委员会

C .招标人

D .招标投标行政监督管理部门

23.关于工程保险和第三者责任保险办理责任的说法中，不正确的有（   ）。

A .《标准施工合同》要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人

应承担的责任

B .如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从

保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按同相应条款的约定，由该事件

的风险责任方负责补偿

C .保险人做出保险责任变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人

D .《标准施工合同》和《简明施工合同》的通用条款中均规定由发包人负责投保“建筑工程

一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用

24.根据《标准施工招标文件》，对于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质

量完成的施工招标，宜采用的评标方法是（  ）。

A .最低投标价法

B .经评审的最低投标价法

C .最合理报价评审法

D .综合评估法

25.某采用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：

则第一中标候选人的评标价格和投标报价分别为（  ）万元。

A .5160 和 5000     B .5350 和 5500 C .5070 和 5000     D .5070 和 5200

26.材料设备采购评标，一般采用（  ）。

A .评标价法

B .综合评估法

C .强制评标法

D .评标价法或综合评估法，也可以将二者结合使用

27.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（  ）。

A .开标形式相同，评标原则不同

B .招标文件内容相同，评标原则相同

C .投标书的编制要求不同，开标形式相同

D .评标原则不同，招标文件内容不同

28.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（  ）。

A .同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B .不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价

C .一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其一种类型材料报价

D .不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

29.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（  ）。

A .伴随服务属于必然发生的服务

B .提供伴随服务不得收费

C .提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D .伴随服务属于辅助服务

30.关于 IPD 合同模式，在报酬激励方面的说法，不正确的是（  ）

A .若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作

为激励报酬

B .若项目实际成本超出目标成本，业主可选择偿付工程的所有成本，包括设计单位和承包商

人员的工资

C .若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不偿付工程的所有成本，也不支付材料、设备

和分包成本

D .若项目实际成本超出目标成本，业主可不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设

备和分包成本

31.根据《标准资格预审文件》的规定，申请人提供的资格预审申请文件应包括的内容有

（  ）。

A .资格预审申请函

B .近 5 年财务状况表

C .正在施工和新承接的项目情况表

A .5160 和 5000     B .5350 和 5500 C .5070 和 5000     D .5070 和 5200

26.材料设备采购评标，一般采用（  ）。

A .评标价法

B .综合评估法

C .强制评标法

D .评标价法或综合评估法，也可以将二者结合使用

27.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（  ）。

A .开标形式相同，评标原则不同

B .招标文件内容相同，评标原则相同

C .投标书的编制要求不同，开标形式相同

D .评标原则不同，招标文件内容不同

28.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是（  ）。

A .同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B .不同材料分几个标包一次招标，投标人可自主选择一个或几个标包报价

C .一个标包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其一种类型材料报价

D .不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价

29.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是（  ）。

A .伴随服务属于必然发生的服务

B .提供伴随服务不得收费

C .提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D .伴随服务属于辅助服务

30.关于 IPD 合同模式，在报酬激励方面的说法，不正确的是（  ）

A .若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作

为激励报酬

B .若项目实际成本超出目标成本，业主可选择偿付工程的所有成本，包括设计单位和承包商

人员的工资

C .若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不偿付工程的所有成本，也不支付材料、设备

和分包成本

D .若项目实际成本超出目标成本，业主可不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设

备和分包成本

31.根据《标准资格预审文件》的规定，申请人提供的资格预审申请文件应包括的内容有

（  ）。

A .资格预审申请函

B .近 5 年财务状况表

C .正在施工和新承接的项目情况表

D .申请人以往发生所有的诉讼及仲裁情况

32.关于建设工程勘察合同内容的说法，不正确的有（  ）。

A .发包人应在开始勘察前 7 日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料

B .对工程的勘察许可应由勘察人提供

C .勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D .拆除地上障碍物应由发包人完成

33.关于建设工程设计合同履行管理和设计费的支付，说法正确的有（  ）。

A .因发包人原因造成合同签订之日起 56 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权解除合

同

B .发包人应在合同生效后 3 日内，支付设计费总额的 20%作为定金

C .设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款

D .设计服务完成之前，由于不可抗力成其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还

34.《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（  ）。

A .招标文件      B .投标文件

C .中标通知书     D .工程量清单

35.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（  ）。

A .项目经理任命书    B .合同协议书

C .工程设备表      D .建筑材料表

36.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（  ）。

A .采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

B .采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C .采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

D .采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

37.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。

A .发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B .监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C .监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D .监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

38.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款

没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（ ）。

A .中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B .合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C .合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D .申请人以往发生所有的诉讼及仲裁情况

32.关于建设工程勘察合同内容的说法，不正确的有（  ）。

A .发包人应在开始勘察前 7 日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料

B .对工程的勘察许可应由勘察人提供

C .勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D .拆除地上障碍物应由发包人完成

33.关于建设工程设计合同履行管理和设计费的支付，说法正确的有（  ）。

A .因发包人原因造成合同签订之日起 56 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权解除合

同

B .发包人应在合同生效后 3 日内，支付设计费总额的 20%作为定金

C .设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费，不留尾款

D .设计服务完成之前，由于不可抗力成其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还

34.《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括（  ）。

A .招标文件      B .投标文件

C .中标通知书     D .工程量清单

35.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（  ）。

A .项目经理任命书    B .合同协议书

C .工程设备表      D .建筑材料表

36.根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（  ）。

A .采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

B .采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C .采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

D .采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

37.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（ ）。

A .发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B .监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C .监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D .监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

38.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款

没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（ ）。

A .中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B .合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C .合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D .中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

39.关于施工阶段缺陷责任期的表述中，不正确的是（  ）。

A .缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B .缺陷责任期一般为 2 年

C .包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过 24 个月

D .影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，

重新计算缺陷责任期

40.从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止

的时间称为（  ）。

A .施工期

B .合同工期

C .缺陷责任期

D .保修期

41.施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给

承包人的金额称为（  ）。

A .暂列金额

B .合同价格

C .暂估价

D .质量保证金

42.承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（  ）审批，按其

的指示制定应对灾害的紧急预案。

A .监理人     B .发包人

C .勘察人     D .设计人

43.施工阶段监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（  ）d 内，将

索赔处理结果答复承包人。

A .21 B .28 C .42 D .56

44.关于工程量计量的表述中，不正确的是（  ）。

A .分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效

B .分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据

C .承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果仍然有效

D .无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量，承包人均需在每一计量周期通知分包

人共同对分包工程量进行计量

D .中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

39.关于施工阶段缺陷责任期的表述中，不正确的是（  ）。

A .缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B .缺陷责任期一般为 2 年

C .包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过 24 个月

D .影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，

重新计算缺陷责任期

40.从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止

的时间称为（  ）。

A .施工期

B .合同工期

C .缺陷责任期

D .保修期

41.施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给

承包人的金额称为（  ）。

A .暂列金额

B .合同价格

C .暂估价

D .质量保证金

42.承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（  ）审批，按其

的指示制定应对灾害的紧急预案。

A .监理人     B .发包人

C .勘察人     D .设计人

43.施工阶段监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（  ）d 内，将

索赔处理结果答复承包人。

A .21 B .28 C .42 D .56

44.关于工程量计量的表述中，不正确的是（  ）。

A .分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效

B .分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果可作为分包工程价款支付的依据

C .承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果仍然有效

D .无论监理人参与或不参与分包工程的工程量计量，承包人均需在每一计量周期通知分包

人共同对分包工程量进行计量

45.鉴于分包工程的施工涉及两个合同，监理人（  ）的约定进行监督和管理。

A .只需依据分包合同

B .只需依据总承包合同

C .需依据总承包合同与分包合同

D .需依据总承包合同与监理合同

46.建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A .可缩短建设周期

B .可降低工程成本

C .可优化设计方案

D .可加大监理人监督力度

47.根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立

合同时（  ）。

A .选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B .将无条件补偿条款写入专用条款

C .将有条件补偿条款写入专用条款

D .明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

48.根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（  ）。

A .发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B .监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C .监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更

指令

D .发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更

指令

49.关于货物采购合同中的开箱检验、考核、验收，下列说法正确的是（  ）

A .开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 7 日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方

B .设备进行技术性能指标考核需要的用水、用电、其他动力和原材料等均由卖方承担。

C .如果由于卖方原因，技术性能指标考核三次考核均未能达到合同约定的，买方有权解除合

同

D .如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，视为设备验收不合

格

50.风险型 CM 合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（  ）。

A .GMP 为合同承包总价

B .节约的 GMP 全部归 CM 承包商

C .节约的 GMP 全部归业主

D .工程实际总费用超过 GMP 的部分由 CM 承包商承担

二、多项选择题 （每题 2 分，共 30 题，共 60 分）

45.鉴于分包工程的施工涉及两个合同，监理人（  ）的约定进行监督和管理。

A .只需依据分包合同

B .只需依据总承包合同

C .需依据总承包合同与分包合同

D .需依据总承包合同与监理合同

46.建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A .可缩短建设周期

B .可降低工程成本

C .可优化设计方案

D .可加大监理人监督力度

47.根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立

合同时（  ）。

A .选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B .将无条件补偿条款写入专用条款

C .将有条件补偿条款写入专用条款

D .明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

48.根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（  ）。

A .发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B .监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C .监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更

指令

D .发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更

指令

49.关于货物采购合同中的开箱检验、考核、验收，下列说法正确的是（  ）

A .开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 7 日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方

B .设备进行技术性能指标考核需要的用水、用电、其他动力和原材料等均由卖方承担。

C .如果由于卖方原因，技术性能指标考核三次考核均未能达到合同约定的，买方有权解除合

同

D .如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，视为设备验收不合

格

50.风险型 CM 合同中，关于保证工程最大费用值（GMP）的说法，正确的是（  ）。

A .GMP 为合同承包总价

B .节约的 GMP 全部归 CM 承包商

C .节约的 GMP 全部归业主

D .工程实际总费用超过 GMP 的部分由 CM 承包商承担

二、多项选择题 （每题 2 分，共 30 题，共 60 分）

51.关于总价合同的说法，正确的有（  ）。

A .当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变

B .采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确

C .总价合同中业主风险较大、承包人风险较小

D .总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整

E .总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性

52.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现场和事实，就是法律事实，关于法律

事实的说法，正确的是（  ）。

A .法律事实包括行为和事件

B .罢工属于法律事实中的行为

C .法院判决不属于法律事实中的行为

D .合同当事人违约属于法律事实中的行为

E .合法行为不会导致法律关系的消灭

53.法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（  ）。

A .依法成立

B .有自己的名称及组织机构

C .有必要的经费

D .有资质证书

E .法定代表人具有执业资格

54.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（  ）。

A .当事人没有约定保证方式的，则为一般保证

B .对保证人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益

C .当事人没有约定保证方式，债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行

D .既有债务人自己提供物的担保又保证人的担保的，实现债权方式约定不明确的，债权人

应当先就物的担保实现债权

E .学校、医院的分支机构在一定条件下可以作为担保人

55.根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖，变卖抵押财产所得价款，债

权人受偿的原则有（  ）。

A .抵押权登记的先后顺序相同的，按照合同签订先后顺序受偿

B .抵押权登记的先后顺序相同的，按照债权比例清偿

C .抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D .抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E .抵押权未登记的，按照合同签订先后顺序受偿

56.项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金作为赔偿的有

（  ）。

A .承包人在施工过程中毁约

B .发包人破产，倒闭

C .发生不可抗力导致合同无法履行

D .承包人破产倒闭使合同不能履行

51.关于总价合同的说法，正确的有（  ）。

A .当施工内容及有关条件未发生变化时，业主付给承包商的价款总额不变

B .采用总价合同的前提是施工图设计完成，施工任务和范围比较明确

C .总价合同中业主风险较大、承包人风险较小

D .总价合同中可约定在发生设计变更时对合同价格进行调整

E .总价合同在施工进度上能够调动承包人的积极性

52.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现场和事实，就是法律事实，关于法律

事实的说法，正确的是（  ）。

A .法律事实包括行为和事件

B .罢工属于法律事实中的行为

C .法院判决不属于法律事实中的行为

D .合同当事人违约属于法律事实中的行为

E .合法行为不会导致法律关系的消灭

53.法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（  ）。

A .依法成立

B .有自己的名称及组织机构

C .有必要的经费

D .有资质证书

E .法定代表人具有执业资格

54.根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（  ）。

A .当事人没有约定保证方式的，则为一般保证

B .对保证人而言，一般保证比连带保证更能保护其利益

C .当事人没有约定保证方式，债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行

D .既有债务人自己提供物的担保又保证人的担保的，实现债权方式约定不明确的，债权人

应当先就物的担保实现债权

E .学校、医院的分支机构在一定条件下可以作为担保人

55.根据《担保法》，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖，变卖抵押财产所得价款，债

权人受偿的原则有（  ）。

A .抵押权登记的先后顺序相同的，按照合同签订先后顺序受偿

B .抵押权登记的先后顺序相同的，按照债权比例清偿

C .抵押权已登记的，先于未登记的受偿

D .抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿

E .抵押权未登记的，按照合同签订先后顺序受偿

56.项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金作为赔偿的有

（  ）。

A .承包人在施工过程中毁约

B .发包人破产，倒闭

C .发生不可抗力导致合同无法履行

D .承包人破产倒闭使合同不能履行

E .中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

57.某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（  ）。

A .超负荷原因造成的设备损失

B .地面下陷造成的损失

C .维修保养的费用支出

D .机械装置失灵造成的本体损失

E .水灾造成的设备损失

58.根据《标准资格预审文件》的规定，下列关于资格预审与资格后审的说法，正确的是（  ）。

A .资格预审和资格后审两种二者审查的时间是不同的，审查的内容和方法是一致的

B .资格后审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大的项目，多用于公开招标

C .资格预审对实力较弱的申请投标人不公平，均需要再花费资金和精力去编标报价

D .对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审

E .资格后审多用于邀请招标，资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

59.根据《招标投标法实施条例》，投标文件应包括的内容有（  ）。

A .投标函及投标函附录

B .项目经理的身份证明（授权委托书）

C .履约保证金

D .招标代理机构

E .已标价工程量清单

60.《简明标准施工招标文件》适用的项目有（  ）。

A .小型项目

B .设计和施工由同一承包人承担的项目

C .技术要求复杂的项目

D .工期不超过 12 个月的项目

E .对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

61.依据《招标投标法》的规定，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依

法重新招标的情形包括（  ）。

A .经评标委员会评审后否决部分投标的

B .投标截止时间止，投标人为 5 个的

C .投标截止时间止，投标人为 1 个的

D .投标截止时间止，投标人为 3 个的

E .经评标委员会评审后否决所有投标的

62.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试运行规定》，各行业编制本行业

标准施工合同应遵守的原则有（  ）。

A .结合行业特点，编制本行业的通用合同条款

B .不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款” C .结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款” D .专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

E .中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

57.某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（  ）。

A .超负荷原因造成的设备损失

B .地面下陷造成的损失

C .维修保养的费用支出

D .机械装置失灵造成的本体损失

E .水灾造成的设备损失

58.根据《标准资格预审文件》的规定，下列关于资格预审与资格后审的说法，正确的是（  ）。

A .资格预审和资格后审两种二者审查的时间是不同的，审查的内容和方法是一致的

B .资格后审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大的项目，多用于公开招标

C .资格预审对实力较弱的申请投标人不公平，均需要再花费资金和精力去编标报价

D .对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审

E .资格后审多用于邀请招标，资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

59.根据《招标投标法实施条例》，投标文件应包括的内容有（  ）。

A .投标函及投标函附录

B .项目经理的身份证明（授权委托书）

C .履约保证金

D .招标代理机构

E .已标价工程量清单

60.《简明标准施工招标文件》适用的项目有（  ）。

A .小型项目

B .设计和施工由同一承包人承担的项目

C .技术要求复杂的项目

D .工期不超过 12 个月的项目

E .对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

61.依据《招标投标法》的规定，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依

法重新招标的情形包括（  ）。

A .经评标委员会评审后否决部分投标的

B .投标截止时间止，投标人为 5 个的

C .投标截止时间止，投标人为 1 个的

D .投标截止时间止，投标人为 3 个的

E .经评标委员会评审后否决所有投标的

62.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试运行规定》，各行业编制本行业

标准施工合同应遵守的原则有（  ）。

A .结合行业特点，编制本行业的通用合同条款

B .不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款” C .结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款” D .专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

E .“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

63.关于材料设备采购评标的说法，正确的有（  ）。

A .建设工程项目材料设备采购招标评标，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运

抵现场过程中可能要支付的其他费用

B .采购机组、车辆等大型设备时，较多用综合评估法

C .材料设备采购评标，只能从评标价法或综合评估法中任选一种方法进行评标，不得将两者

结合使用

D .技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的综合评

估法进行评标

E .采购简单商品、半成品、原材料物时，仅以报价和运费作为比较要素，选择总价格最低者

中标

64.根据建设工程勘察合同的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（  ）。

A .办理施工许可证

B .拆除地下障碍物

C .落实土地征用、青苗树木赔偿

D .挖好排水沟渠

E .处理有关设计问题

65.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应履行的安全职责有（  ）。

A .发生事故的，勘察人应立即通知发包人

B .按合同要求制定勘察工作临时占地方案

C .按合同约定编制安全措施计划和灾害应急预案

D .严格按国家安全标准制定施工安全操作规程

E .配置必要的救助物资和器材

66.根据《建设工程设计合同》，设计方的合同责任有（  ）。

A .保护设计方案、图纸、数据等知识产权

B .保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C .施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D .负责向发包人和施工单位进行设计交底

E .解决施工过程中出现的设计问题

67.关于施工准备阶段监理人开工通知的说法中，正确的有（  ）。

A .当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托设计单位按专用条款

约定的时间向承包人发出开工通知

B .如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由

于监理人不能按时发出开工通知，仅顺延合同工期无需赔偿承包人的损失

C .如果约定的开工已届至，但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），

由于监理人不能按时发出开工通知，仅赔偿承包人的相应损失即可，工期不予顺延

D .如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还

不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延

E .监理人征得发包人同意后，应在开工日期 7d 前向承包人发出开工通知，合同工期自开工