你在备考一建法规科目的时候，是不是也有以下的问题：
📌 为什么法规总是“一看就会，一做就错”？
▶ 真题陷阱隐蔽：命题人常设“文字游戏”“相似条款混淆”
▶ 记忆零散：300+法条缺乏体系化串联
▶ 实务结合弱：死记硬背不会案例分析
233网校结合一建历年真题试题库考生的做题对错情况，选取了正确率低于50%的真题，整理了一建《工程法规》历年易错真题精析，帮助大家精准提分！
一级建造师考试《工程法规》易错真题精析
233网校一级建造师历年真题库可免费在线刷真题，点击刷题>>
----------
233网校一级建造师资料包中，可下载一级建造师《工程法规》易错真题精析PDF，点击下载>>
----------
【2024】第67题 单选题 答题次数:2450 正确率: 35.31%
对下列行政行为不服，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服，方可以向人民法院提起行政诉讼的是（ ）。
A. 行政机关作出的确认自然资源所有权的决定
B. 行政机关作出的行政强制执行决定
C. 行政机关作出的吊销资质证书处罚决定
D. 申请政府信息公开，行政机关不予公开
第10章 >> 第10章 建设工程争议解决法律制度 >> 10.4 行政复议制度 >> 10.4.2 行政复议的申请、受理和决定P341-346 >> 行政复议申请341-343
【2024】第50题 单选题 答题次数: 2965正确率: 37.91%
关于建设工程档案资料的说法，正确的是（ ）。
A. 工程竣工验收后6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案
B. 电子档案签署了具有法律效力的电子印章或者电子签名的，也应当移交相应纸质档案
C. 组织竣工验收时，应当组织对工程档案进行验收
D. 改建工程应当重新编制建设工程档案，并按时报送
第7章 >> 第7章 建设工程质量法律制度 >> 7.5 建设工程竣工验收制度 >> 7.5.4 应提交的档案资料P255
【2024】第33题 单选题 答题次数: 3509正确率: 38.53%
根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。
A. 非法人组织不得为保证人
B. 保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起6个月
C. 保证范围应当明确约定为主债务及其利息、违约金、损害赔偿金
D. 当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任
B正确：保证期间在保证合同中应明确约定，没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。
C错误：保证的范围是指保证人对哪些债务承担保证责任。当事人应当在保证合同中予以明确约定，当事人没有约定的， 保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
D错误：保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
第5章 >> 第5章 建设工程合同法律制度 >> 5.3 相关合同制度 >> 5.3.3 保证合同P149-151
【2024】第70题 单选题 答题次数: 2379正确率: 39.01%
关于行政诉讼举证责任的说法，正确的是（ ）。
A. 原告应当提供其向被告提出异议的证据
B. 被告对作出的行政行为负有举证责任
C. 在诉讼过程中，被告可以自行向原告、第三人和证人收集证据
D. 原告应当提供证明行政行为违法的证据
第10章 >> 第10章 建设工程争议解决法律制度 >> 10.5 行政诉讼制度 >> 10.5.4 行政诉讼证据的种类、 举证责任和保全P353-354 >> 举证责任353-354
【2024】第28题 单选题 答题次数: 3698正确率: 41.13%
关于施工合同工期顺延的说法，正确的是（ ）。
A. 隐蔽工程在隐蔽之前，发包人没有按照承包人的通知及时检查的，承包人可以顺延工期
B. 承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应当予以支持
C. 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间不计入顺延工期期间
D. 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延视为工期不顺延、承包人提出合理抗辩的，工期仍不可顺延
B选项错误。当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
C选项错误。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
D选项错误。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
第5章 >> 第5章 建设工程合同法律制度 >> 5.2 建设工程施工合同的规定 >> 5.2.2 建设工程工期、质量和价款P136-141 >> 建设工程工期136-137
【2024】第18题 单选题 答题次数: 4300正确率: 45%
关于乡村建设规划许可证的说法，正确的是（ ）。
A. 在村庄规划区内进行公益事业建设，申请乡村建设规划许可证的可以是个人
B. 在村庄规划区内进行乡镇企业建设，不必申请乡村建设规划许可证
C. 在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的，统一由城市、县人民政府核发乡村建设规划许可证
D. 在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设，直接核发乡村建设规划许可证
B错误；需要申请乡村建设规划许可证
C错误：在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由 省、自治区、直辖市制定。发证也不是政府，而是规划主管部门
D错误；确需占用农用地的，应当依照《土地管理法》有关规定办理农用地转用审批手续后，由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。
第3章 >> 第3章 建设工程许可法律制度 >> 3.1 建设工程规划许可 >> 3.1.1 规划许可证的申请P90 >> 核发建设工程规划许可证90
【2024】第41题 单选题 答题次数: 3259正确率: 48.05%
下列情形中，施工企业负责人应当到施工现场进行带班检查的是（ ）
A. 工程项目出现险情时
B. 工程项目进行超过一定规模的分部分项工程施工时
C. 项目负责人因故暂时离岗时
D. 工程项目发现一般隐患时
第6章 >> 第6章 建设工程安全生产法律制度 >> 6.3 施工单位安全生产责任制度 >> 6.3.3 施工单位负责人和项目负责人施工现场带班制度P183-184 >> 施工单位负责人施工现场带班制度183
【2024】第69题 单选题 答题次数: 2425正确率: 49.77%
下列行政诉讼案件中，由中级人民法院受理的一审案件是（ ）
A. 知识产权案件
B. 省公安厅作为被告的案件
C. 乡镇人民政府作为被告的案件
D. 县级人民政府作为被告的案件
第10章 >> 第10章 建设工程争议解决法律制度 >> 10.5 行政诉讼制度 >> 10.5.2 行政诉讼的法院管辖P348-350 >> .级别管辖348-349
【2024】第46题 单选题 答题次数: 3051正确率: 49.98%
关于政府主管部门实施建设工程抗震监督管理措施的说法，正确的是（ ）。
A. 对建设单位或者施工现场随时进行监督检查
B. 不得复制被检查单位有关建设工程的文件和资料
C. 对隔震减震装置实施抽样检测
D. 查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工企业
第7章 >> 第7章 建设工程质量法律制度 >> 7.1 工程建设标准 >> 7.1.3 建设工程抗震管理制度P223-226 >> 政府主管部门建设工程抗震监督管理226
【2024】第100题 多选题 答题次数: 1733 正确率: 22.56%
行政诉讼期间发生的下列情形中，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有（ ）。
A. 被告认为需要停止执行的
B. 原告认为需要停止执行的
C. 该行政行为的执行会给当事人造成重大损害的
D. 该行政行为具有人身强制属性的
E. 人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益造成重大损害的
第10章 >> 第10章 建设工程争议解决法律制度 >> 10.5 行政诉讼制度 >> 10.5.6 行政诉讼的审理、判决和执行P356-360 >> 行政诉讼的审理和判决356-359
【2024】第74题 多选题 答题次数: 2478 正确率: 23.08%
企业申请建筑业企业资质升级，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情形有（ ）。
A. 超越本企业资质等承揽工程
B. 未依法纳税
C. 未依法履行工程质量保修义务
D. 未取得施工许可证擅自施工
E. 未按照规定缴纳社会保障资金
第2章 >> 第2章 建筑市场主体制度 >> 2.2 建筑业企业资质制度 >> 2.2.2 建筑业企业资质的申请、许可、延续和变更P64-69 >> 建筑业企业资质的延续和变更66-68
【2024】第78题 多选题 答题次数: 2301 正确率: 25.08%
关于招标投标异议及其处理的说法。正确的有（ ）。
A. 投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议
B. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
C. 潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
D. 对评标结果的异议作出答复前，招标人应当暂停招标投标活动
E. 投标人对开标有异议的，招标人应当在评标完成后作出答复
第4章 >> 第4章 建设工程发承包法律制度 >> 4.2 建设工程招标投标制度 >> 4.2.5 招标投标异议、投诉处理P115-116 >> 招标投标异议处理115
【2024】第71题 多选题 答题次数: 2938 正确率: 26.51%
关于法的效力层级的说法，正确的有（ ）。
A. 宪法具有最高的法律效力
B. 法的制定主体、程序、时间、适用范围影响法的效力层级
C. 地方性法规的效力高于政府规章的效力
D. 行政法规的法律地位和法律效力高于地方性法规和部门规章
E. 某一机关制定的自治条例和单行条例，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定
第1章 >> 第1章 建设工程基本法律知识 >> 1.1 建设工程法律基础 >> 1.1.2 法的形式和效力层级P2-7 >> 法的效力层级5-7
【2024】第84题 多选题 答题次数: 2093 正确率: 26.52%
根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业专职安全生产管理人员的类型有（ ）。
A. 安装
B. 机械
C. 土建
D. 特种作业
E. 综合
第6章 >> 第6章 建设工程安全生产法律制度 >> 6.3 施工单位安全生产责任制度 >> 6.3.6 施工单位安全生产教育培训P187-189 >> 单位"安管人员"的安全生产培 考核187-188
【2024】第87题 多选题 答题次数: 1975 正确率: 28.81%
根据《住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，事故调查报告应当包括的内容有（ ）。
A. 事故发生经过和事故救援情况
B. 事故项目及各主管部门概况
C. 事故发生的原因和事故性质
D. 事故造成的直接和间接经济损失
E. 事故责任者的处理决定
第6章 >> 第6章 建设工程安全生产法律制度 >> 6.5 施工生产安全事故的应急救援和调查处理 >> 6.5.3 生产安全事故报告 调查和处理P212-214 >> 生产安全事故调查制度213-214
【2024】第93题 多选题 答题次数: 1895 正确率: 30.24%
关于建筑工程节能的说法，正确的有( )。
A. 建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验
B. 单位工程竣工验收应当在建筑节能分部工程验收合格后进行
C. 政府投资项目不符合强制性节能标准的不得批准建设
D. 不符合强制性节能标准的项目可以进行开工建设
E. 建筑节能分部工程的质量验收，施工企业应当先行自检合格
第7章 >> 第7章 建设工程质量法律制度 >> 7.5 建设工程竣工验收制度 >> 7.5.2 规划、消防、节能和环保验收P252-253 >> 建筑工程节能验收252
【2024】第81题 多选题 答题次数: 2149 正确率: 31.46%
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人就建设工程质量缺陷承担过错的情形有（ ）
A. 提供的设计有缺陷
B. 推荐购买的建筑构配件不符合强制行业标准
C. 提供的建筑材料不符合强制的国家标准
D. 未按照合同约定支付预付款
E. 直接指定分包人分包专业工程
第5章 >> 第5章 建设工程合同法律制度 >> 5.2 建设工程施工合同的规定 >> 5.2.2 建设工程工期、质量和价款P136-141 >> 建设工程质量137-138
【2024】第80题 多选题 答题次数: 2183 正确率: 31.52%
下列情形中，导致施工合同权利终止的有（ ）。
A. 发包人被处以罚款
B. 施工合同已经履行
C. 施工合同因故解除
D. 承包人通知发包人将部分工程款交付给第三人
E. 施工过程中承包人与发包人合并
第5章 >> 第5章 建设工程合同法律制度 >> 5.2 建设工程施工合同的规定 >> 5.2.4 施工合同的权利义务终止P142-144 >> 合同权利义务终止的情形142
【2024】第88题 多选题 答题次数: 1947 正确率: 34.46%
施工企业拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，负有安全生产监督管理职责的部门可以通知有关单位采取的措施有（ ）。
A. 停止供电
B. 禁止通行
C. 停止拨付资金
D. 限制供应食品、药品
E. 停止供应民用爆炸物品
第6章 >> 第6章 建设工程安全生产法律制度 >> 6.6 政府主管部门安全生产监督管理 >> 6.6.3 政府主管部门实施安全生产行政执法工作的法定职权P217-218 >> 采取强制措施217-218
【2024】第86题 多选题 答题次数: 1977 正确率: 35.15%
企业应当落实的消防安全主体责任有（ ）
A. 保证安全费用高比例用于消防工作
B. 明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责
C. 对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测
D. 所有单位均实行24小时消防值班制度
E. 定期开展防火检查、巡查
第6章 >> 第6章 建设工程安全生产法律制度 >> 6.4 施工现场安全防护制度 >> 6.4.4 施工现场消防安全责任P203-204 >> 单位的消防安全职责203-204
【2024】第72题 多选题 答题次数: 2710 正确率: 35.35%
关于所有权权能的说法，正确的有（ ）。
A. 占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有
B. 所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法律上不受限制
C. 财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D. 使用权只能由所有权人享有
E. 处分权是所有权人最基本的权利，是所有权内容的核心
第1章 >> 第1章 建设工程基本法律知识 >> 1.2 建设工程物权制度 >> 1.2.2 所有权P8-10
【2024】第91题 多选题 答题次数: 1890 正确率: 39.31%
关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）
A. 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责
B. 未经注册的建设工程勘察人员，可以借用已注册执业人员的名义从事建设工程勘察活动
C. 对有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商
D. 勘察、设计单位可以转包所承揽的工程
E. 设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
第7章 >> 第7章 建设工程质量法律制度 >> 7.3 建设单位及相关单位的质量责任和义务 >> 7.3.2 勘察、设计单位的质量责任和义务P237-239
【2024】第95题 多选题 答题次数: 1826 正确率: 39.92%
根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给劳动者的工资是否低于当地最低工资标准时，应当剔除的有（ ）。
A. 延长工作时间工资
B. 高温、低温津贴
C. 井下工作津贴
D. 有毒有害工作津贴
E. 工龄工资
第9章 >> 第9章 建设工程劳动保障法律制度 >> 9.2 劳动用工和工资支付保障 >> 9.2.2 工资支付保障P292-295 >> 最低工资保障制度292-293
【2024】第89题 多选题 答题次数: 1902 正确率: 44.22%
关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法，正确的有（ ）。
A. 对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程，所有权人应当进行抗震加固
B. 任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
C. 建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前采取停止或者限制使用等措施
D. 设计单位可以根据建设单位的要求，在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
E. 实行施工总承包的，隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成
第7章 >> 第7章 建设工程质量法律制度 >> 7.1 工程建设标准 >> 7.1.3 建设工程抗震管理制度P223-226 >> 建设工程抗震相关主体的责任和义务224-225
【2023】第14题 单选题 答题次数: 15720 正确率: 34.03%
关于优化政务服务的说法，正确的是( )。
A. 通过事中事后监管能够解决的事项，一律不得设立行政许可
B. 可以以年检、年报的形式设定或者实施行政许可
C. 对相关管理事项尚未制定法律、行政法规的，地方不得就该事项设定行政许可
D. 省级以上地方人民政府应当深化投资审批制度改革
B选项错误。严禁以备案、登记、注册、目录、规划、年检、年报、监制、认定、认证、审定以及其他任何形式变相设定或者实施行政许可。
C选项错误。对相关管理事项尚未制定法律、行政法规的，地方可以依法就该事项设定行政许可。
D选项错误。县级以上地方人民政府应当深化投资审批制度改革，根据项目性质、投资规模等分类规范投资审批程序，精简审批要件，简化技术审查事项，强化项目决策与用地规划等建设条件落实的协同，实行与相关审批在线并联办理
第2章 >> 第2章 建筑市场主体制度 >> 2.5 营商环境制度 >> 2.5.1 营商环境优化P83-87 >> 《优化营商环境条例》的相关规定83-86
【2023】第39题 单选题 答题次数: 28889 正确率: 39.32%
根据《消防法》关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是 ( )。
A. 经主管部门抽查不合格的，应当停止使用
B. 建设单位应当向应急管理部门申请消防验收
C. 建设单位验收后应当报主管部门审批
D. 建设工程未经主管部门消防验收的，一律禁止投入使用
A选项正确：住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用; 其他建设工程经依法抽查不合格的， 应当停止使用。
B选项错误：建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收，
D选项错误：属于是法律规定要消防验收的如果是规定之外，就是建设单位验收，然后备案就可以，主管部门会进行抽查。
第7章 >> 第7章 建设工程质量法律制度 >> 7.5 建设工程竣工验收制度 >> 7.5.2 规划、消防、节能和环保验收P252-253 >> 建设工程竣工消防验收252
【2023】第5题 单选题 答题次数: 17315 正确率: 40.42%
关于权利质权的说法，正确的是（）。
A. 将有的应收账款不得出质
B. 以专利权中的财产权出质后，出质人不得许可他人使用专利权
C. 以基金份额出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立
D. 以商业承兑汇票出质的，质权自办理出质登记时设立
B选项正确：以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，权利虽然仍属于知识产权人，但由于该知识产权是有负担的权利，因此，出质人不能自由转让或者许可他人使用。（摘自法条原文）
CD选项错误：以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立;没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立。
第1章 >> 第1章 建设工程基本法律知识 >> 1.2 建设工程物权制度 >> 1.2.4 担保物权P12-15 >> 质权14-15
【2023】第46题 单选题 答题次数: 23438 正确率: 43.39%
根据《劳动合同法》，下列情形中，导致劳动合同无效或部分无效的是 ()。
A. 以欺诈、胁迫的手段使对方在违背真实意思的情况下履行劳动合同的
B. 用人单位限制劳动者加班的
C. 劳动合同仅约定试用期
D. 趁人之危，使对方在违背真实意思的情况下变更劳动合同
(1)以欺、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;
(3)违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。
劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
第9章 >> 第9章 建设工程劳动保障法律制度 >> 9.1 劳动合同制度 >> 9.1.1 劳动合同订立P279-283 >> 劳动合同的效力283
【2023】第44题 单选题 答题次数: 23335 正确率: 47.44%
关于施工现场文物保护的说法，正确的是 ( )。
A. 确因建设工期紧迫的，施工企业可以自行对古文化遗址进行抢救发掘和保护
B. 进行大型基本建设工程，施工单位应当报请有关部门在工程范围内有可能埋葬文物的地方进行考古调查、勘探
C. 施工现场造成文物损毁的追究刑事责任
D. 国务院文物行政部门在批准前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见
B选项错误：进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查勘探。
C选项错误：违反《文物保护法》规定，造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任。
D选项正确：国务院文物行政部门在批准前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见。
第8章 >> 第8章 建设工程环境保护和历史文化遗产保护法律制度 >> 8.2 施工中历史文化遗产保护制度 >> 8.2.3 施工发现文物报告和保护P276 >> 建设项目的文物保护276
【2023】第6题 单选题 答题次数: 20917 正确率: 47.59%
关于注册商标转让的说法，正确的是 ()。
A. 转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请
B. 受让人应当保证使用该注册商标的商品或服务的质量
C. 转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标应当分别转让
D. 注册商标的转让是指商标专用人许可他人使用其注册商标的行为
B选项正确。受让人应当保证使用该注册商标的商品或服务的质量。
C选项错误。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。
D选项错误。注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。
第1章 >> 第1章 建设工程基本法律知识 >> 1.3 建设工程知识产权制度 >> 1.3.3 商标权制度P19-20 >> 注册商标的续展、转让和使用许可20
【2023】第53题 单选题 答题次数: 18025 正确率: 48.09%
根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的是()。
A. 简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程序
B. 简易程序都实行一审终审
C. 有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长1个月
D. 适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起2个月内审结
B选项错误。小额诉讼程序是简易程序的一种，适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资50%以下的案件，实行一审终审。
C选项正确。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长1个月。
D选项错误。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。
第10章 >> 第10章 建设工程争议解决法律制度 >> 10.3 民事诉讼制度 >> 10. 3.5 民事诉讼的审判程序P333-337 >> 简易程序和小额诉讼334-335
【2023】第87题 多选题 答题次数: 15143 正确率: 29.34%
在中华人民共和国境内，受国家保护的文物有（ ）
A. 与著名人物有关的现代重要史迹
B. 历史上各时代珍贵的艺术品
C. 反映历史上各时代各民族社会制度的代表性实物
D. 近代代表性建筑
E. 古墓葬和古建筑
(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;
(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;
(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;
(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;
(5) 反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。
综上所述：BC选项正确
【争议】
A选项：未体现重要纪念意义、教育意义或者史料价值的其中一种，建议不选
第8章 >> 第8章 建设工程环境保护和历史文化遗产保护法律制度 >> 8.2 施工中历史文化遗产保护制度 >> 8. 2.1 受法律保护的各类历史文化遗产范围P273-274 >> 文物的保护272-273
【2023】第76题 多选题 答题次数: 13960 正确率: 29.78%
下列情形中，属于违法发包的有( )。
A. 建设单位将工程发包给个人的
B. 建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的
C. 依法应当招标未招标的
D. 建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位的
E. 建设单位将建筑工程的设计、采购、施工并发包给一个工程总承包单位
(1)建设单位将工程发包给个人的;
(2)建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的;
(3)依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的;
(4)建设单位设置不合理的招标投标条件，限制排斥潜在投标人或者投标人的;
(5)建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。
综上所述：ABCD选项正确
第4章 >> 第4章 建设工程发承包法律制度 >> 4. 1 建设工程发承包的一般规定 >> 4.1.1 建设工程总承包P98-100 >> 建设工程总承包项目的发包98-99
【2023】第82题 多选题 答题次数: 11530 正确率: 29.83%
根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人对本单位安全生产负有的职责有()。
A. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
B. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
E. 组织或者参与本单位应急救援演练
(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;
(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;
(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
(4)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;
(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(7)及时、如实报告生产安全事故。
B、E选项属于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责。
综上所述：ACD选项正确
第6章 >> 第6章 建设工程安全生产法律制度 >> 6.3 施工单位安全生产责任制度 >> 6.3.1 施工单位的安全生产责任P177-182 >> 建立健全全员安全生产 责任制和安全生产规章制度177-180
【2023】第78题 多选题 答题次数: 16397 正确率: 30.6%
关于要约的说法，正确的有()。
A. 要约可以对话方式或者非对话方式作出
B. 以对话方式作出的要约，相对人知道其内容时生效
C. 以非对话方式作出的采用数据电文形式的要约，相对人未指定特定系统的，该数据电文进入其系统时生效
D. 以非对话方式作出的要约，到达相对人时生效
E. 要约不可以撤回
B选项正确。以对话方式作出的要约，相对人知道其内容时生效。
C选项错误。以非对话方式作出的采用数据电文形式的要约，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效;未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。
D选项正确。以非对话方式作出的要约，到达相对人时生效。
E选项错误。要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达相对人前或者与要约同时到达相对人。
第5章 >> 第5章 建设工程合同法律制度 >> 5. 1 合同的基本规定 >> 5.1.1 合同的订立P124-126 >> 要约与承诺125-126
【2023】第70题 多选题 答题次数: 15206 正确率: 32.24%
关于法人分类，正确的 ( )。
A. 某基层群众自治组织属于非营利法人
B. 法人分为营利法人、非营利法人、特别法人
C. 某基金会属于非营利法人
D. 某设计院有限公司属于事业单位法人
E. 某县人民政府属于机关法人
营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。营利法人经依法登记成立。
非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。
机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。
A选项错误。某基层群众自治组织属于特别法人。D选项错误。某设计院有限公司属于营利法人。
综上所述：BCE选项正确
第2章 >> 第2章 建筑市场主体制度 >> 2.1 建筑市场主体的一般规定 >> 2.1.1 自然人、法人和非法人组织P54-58 >> 法人55-57
【2023】第80题 多选题 答题次数: 12697 正确率: 36.39%
承揽合同中，承揽人的义务包括（ ）。
A. 按约向定作人交付工作成果
B. 对定作人提供的材料及时进行检验
C. 保密义务
D. 按约提供材料
E. 接受定作人必要的监督检查
（1）亲自完成合同约定的主要工作的义务
（2）按约向定作人交付工作成果的义务
（3）工作成果的瑕疵担保义务
（4）按约提供材料并接受定作人检验的义务
（5）对定作人提供材料及时检验并不得擅自更换的义务
（6）及时通知的义务
（7）接受定作人必要监督检验的义务
（8）材料及工作成果的保管义务
（9）保密义务
（10）共同承揽人的连带责任义务
D选项按约提供材料的义务属于定作人的义务。
综上所述：ABCE选项正确
第5章 >> 第5章 建设工程合同法律制度 >> 5.3 相关合同制度 >> 5.3.5 承揽合同P154-157 >> 承揽合同中当事人的主要义务155-156
【2023】第69题 多选题 答题次数: 16172 正确率: 37.06%
下列知识产权的客体中，属于著作权法保护对象的有（）。
A. 注册商标
B. 外观设计专利
C. 建筑作品
D. 工程设计图
E. 计算机软件
1.文字作品
对于施工单位而言，施工单位编制的投标文件等文字作品、项目经理完成的工作报告等，都会享有著作权。建设单位编制的招标文件等文字作品也享有著作权。
2.建筑作品
建筑作品，是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。
3.图形作品
图形作品，是指为施工、生产绘制的工程设计图、产品设计图，以及反映地理现象说明事物原理或者结构的地图、示意图等作品。
计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。
综上所述：CDE选项正确
第1章 >> 第1章 建设工程基本法律知识 >> 1.3 建设工程知识产权制度 >> 1. 3.1 著作权制度P16-18 >> 建设工程活动中常见的著作权作品16
【2023】第89题 多选题 答题次数: 14015 正确率: 40.78%
下列诉讼中，属于建设工程民事诉讼的有（）
A. 施工企业与建设单位之间因工程质量的诉讼
B. 施工企业与住房城乡建设行政部门因罚款产生的诉讼
C. 总承包单位与分包单位之间因分包工程款产生的诉讼
D. 施工企业在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害产生的诉讼
E. 施工企业未经许可使用他人的专利产生的诉讼
综上所述：ACDE选项正确，B选项是行政诉讼。
第10章 >> 第10章 建设工程争议解决法律制度 >> 10.3 民事诉讼制度 >> 10.3.1 民事诉讼的法院管辖P324-326
【2023】第75题 多选题 答题次数: 15180 正确率: 45.03%
申请领取施工许可证，应当具备的条件有（）
A. 已经办理该建筑工程用地批准手续
B. 已经委托监理
C. 需要征收房屋的其进度符合施工要求
D. 已经确定建筑施工企业
E. 有保证工程质量和安全的具体措施
(1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；
(2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;
(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；
(4)已经确定施工企业;
(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格;
(6)有保证工程质量和安全的具体措施。
综上所述：ACDE选项正确
第3章 >> 第3章 建设工程许可法律制度 >> 3.2 建设工程施工许可 >> 3.2.2 施工许可证的申请P94-96 >> 施工许可证的申请条件94-96
【2023】第85题 多选题 答题次数: 15208 正确率: 47.44%
根据《标准化法》，标准包括（）。
A. 国家标准
B. 行业标准
C. 国际标准
D. 地方标准
E. 企业标准
综上所述：ABDE选项正确
第7章 >> 第7章 建设工程质量法律制度 >> 7.1 工程建设标准 >> 7.1.1 工程建设标准的制定P219-222
【2023】第88题 多选题 答题次数: 13378 正确率: 48.71%
根据《劳动合同法》，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除合同的有()。
A. 劳动者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
B. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化的
C. 劳动者被依法追究刑事责任的
D. 劳动者违反用人单位的规章制度的
E. 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;
(2) 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
综上所述：AE选项正确
第9章 >> 第9章 建设工程劳动保障法律制度 >> 9.1 劳动合同制度 >> 9.1.2 劳动合同的履行、变更 解除和终止P283-286 >> 劳动合同的解除284-286
