第3题 案例分析（每题20分，共4题，共80分）
31、背景资料
某施工企业承接一栋智能产业科研工程，钢筋混凝土框架结构，地下1层、地上7层，建筑面积8000平方米，合同工期220天。该施工企业项目经理部组织编制施工组织设计和专项施工方案，其中施工总进度计划网络图如图1所示。在混凝土工程专项施工方案中，混凝土保湿养护采用了洒水、覆盖等方式。
施工过程中，因主要施工方法有重大调整，项目经理部对施工组织设计进行修改和补充，经重新报审批准后交底实施。
施工过程中，因建设单位原因，导致G工作实际开始时间比计划最早开始时间推迟10天、其他工作均可计划中各自最早时间完成。项目经理部采用建筑机器人参与抹灰、铺贴、清扫等工序辅助赶工，成功压缩G工作持续时间，最终在合同工期内竣工。
问题：
1、本工程计划总工期为多少天？是否满足合同工期要求？
2、选择混凝土养护方式应考虑那些因素？
3、除主要施工方法有重大调整以外，还有哪些重大调整和改变需要对施工组织设计进行修改或补充？
4、为满足合同工期要求，G工作持续时间至少压缩多少天？
5、目前使用建筑机器人还是可以进行哪些工序作业？
1、总工期：215天（100+90+25=215天），满足合同工期要求。
2、选择养护方式应考虑现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素。
3、项目施工过程中，如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充:
①工程设计有重大修改;
②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;
③主要施工资源配置有重大调整;
④施工环境有重大改变。
4、G工作需要压缩5天，合同工期为220天，计算工期为215天，延误10天，故需要压缩的天数为（215+10）-220=5天。
5、积极推广使用建筑机器人进行材料搬运、打磨、钢筋加工、喷涂、高空焊接等工作。
32、背景资料
某城市更新项目，经公开招标投标后，由施工总承包一级资质企业A和施工总承包二级资质企业B组成的联合体（乙方）中标。乙方与建设单位（甲方）签订施工合同，合同总价2500万元，其中暂列金200万元，税金100万元，合同约定管理费以直接费为取费基数费率为20%；利润以直接费和管理费之和为取费，基数费率为5%。停窝工人工费补偿标准为50元/工日，工程款按每月完成产值的80%支付，保证金3%当月扣除。
项目经理部测算该工程目标利润为180万元
由于甲方文件的技术错误，乙方收到监理工程师8月7日开始停工的指令后，组织现场停工，8月13日，乙方收到监理工程师8月15日复工的指令，停工期间造成人工窝工200个工日，发生机械租赁费5万元
乙方在合同约定时效范围内向甲方报送工期、人工费及机械费的索赔申请报告，政府造价部门当日颁布的人工工类标准为80元/工日
月度报表显示乙方9月份完成施工产值300万元，月度目标成本290万元，实际成本284.2万元。
问题：1.该项目中标联合体的资质是什么等级？
2.该项目目标成本是多少元？
3.指出乙方能向甲方索赔的理由，工期、人工费及机械费索赔额度分别是多少？（以天或元为单位）
4.索赔事项发生后的处理步骤有哪些？
5.9月份的工程款是多少万元？月度成本降低率是多少？
6.施工成本的影响因素除人工材料机械及施工措施外还包含哪些？
1、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级，故该项目中标联合体资质等级为施工总承包二级。
2、目标成本=（2500-200）-180-100=2020万元
3、理由：甲方文件的技术错误，属于建设单位的原因引起。非承包商原因引起的可以索赔。
工期：8月7日停工，8月15日复工。中间停工时间=15-7=8天，可以索赔的工期为8天。
人工费：200×50=10000元
机械费：5万元
4、(1)索赔意向通知。在干扰事件发生后，承包商必须按照合同约定迅速作出反应，在一定时间内(合同示范文本为28天)，向工程师和业主递交索赔意向通知。
(2)索赔的内部处理。干扰事件一经发生，承包商就应进行索赔处理工作，直到正式向工程师和业主提交索赔报告。这一阶段包括许多具体的、复杂的分析工作。
(3)提交索赔报告。承包商必须在合同规定的时间内向工程师和业主提交索赔报告。
(4)解决索赔。从递交索赔报告到最终获得赔偿的支付是索赔的解决过程。这个阶段工作的重点是通过谈判，或调解，或仲裁，使索赔得到合理的解决。
5、9月份工程款=300×80%-300×3%=231万元
月度成本降低率=（290-284.2）/290×100%=2%
6、政策影响、地质条件影响、环境影响、项目管理水平等。
33、背景资料
某安居工程建设项目，地上6层、钢筋混凝土结构。地基士局部为软弱土层、设计采用3:7灰土垫层换填的地基处理方案。
施工前，根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032的有关规定，施工单位项目负责人组织对施工管理人员和作业人员进行技术交底。开挖基坑后，施工单位按照设计要求进行灰土垫层分层铺填夯实，并通过现场试检验压实系数。
钢筋进场时，项目部检查了钢筋的外观质量、生产企业的生产许可证及钢筋的质量证明文件,并按照国家现行有关标准抽样检验了钢筋性能及重量。
混凝土结构子分部工程完工后，施工项目技术负责人组织具有相应资质的试验室、在监理工程师的见证下，对涉及混凝土结构安全的代表性的部位进行了结构实体检验，检验结果满足规范要求。
屋面工程施工前，施工单位编制了屋面工程专项施工方案部分内容包括:①屋面找平层分格缝纵横间距为8m;②卷材防水层施工由屋面最高标高向下铺贴;③防水卷材冷粘施工环境温度不低于0°C;④女儿墙的压顶向内排水坡度为2%;⑤高温天气施工防水材料混合料在24h内用完。总监理工程师审查时指出方案中存在错误，要求整改。
问题:
1.该项目施工前技术交底的内容应包括哪些?
2.灰土垫层施工中应检查的内容除压实系数外还有哪些?
3.钢筋进场时，需抽样检验的钢筋性能指标有哪些?
4.混凝土结构子分部工程结构实体检验项目有哪些?
5.针对屋面工程专项施工方案中的不妥之处，给出正确做法?
1、施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底的内容应包括施工作业条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等，并应保留相关记录。
2、分层铺设厚度、夯实时的加水量、夯压遍数
3、屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差。
4、混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目；必要时可检验其他项目。
5、不妥之处一：屋面找平层分格缝纵横间距为8m。
正确做法：找平层分格缝纵横间距不宜大于6m，分格缝的宽度宜为5~20mm。
不妥之处二：卷材防水层施工由屋面最高标高向下铺贴。
正确做法：卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高向上铺贴；
不妥之处三：防水卷材冷粘施工环境温度不低于0°C
正确做法：防水卷材采用冷粘法施工不应低于5°C。
不妥之处四：女儿墙的压顶向内排水坡度为2%;
正确做法：女儿墙的压顶向内排水坡度不应小于5%。
不妥之处五：高温天气施工防水材料混合料在24h内用完
正确做法：防水材料应随用随配，配制好的混合料宜在2h内用完。
34、背景资料
项目经理部根据施工平面图对施工现场进行了布置。将存放危险品的仓库单独布署在距离在建工程12m处，并在仓库大门设置了安全警示牌。模板工程施工前，监理工程师对模板设计是否合理，图纸及设计中的安全措施是否齐全等设计资料进行了审查验证。施工过程中监理工程师在安全检查时发现以下问题:
脚手架搭设达到设计高度后，立即投入使用，配电架空线架设在脚手架上，桶装油漆放置在距离厨房20m处。根据《建筑施工安全查标准》JGT59的要求，该项目建筑施工安全检查评分汇总表如表3所示，且分项检查评分表无零分。
工程施工前，建设单位组织了单位工程绿色施工评价，施工单位和监理单位参加，评价结果由建设监理和施工单位三方签改认。
问题：
1.针对施工总平面布置中的不妥之处，指出正确做法，施工现场安全标志有哪些类型?
2.模板设计资料还需要审查验证哪些项目?
3.针对监理工程师在安全检查时发现的问题，指出正确做法。
4.本项目的建筑施工安全检查应评定为哪个等级?并说明理由。
5.在绿色施工评价框架体系的顺序中，单位工程评价前还需要进行哪些评价?
1、不妥之处：存放危险品的仓库单独布署在距离在建工程12m处，并在仓库大门设置了安全警示牌。
正确做法：存放危险品的仓库应远离现场单独设置，离在建工程距离不小于15m。
安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。
2、还应审查验证：(1)模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确，审核手续是否齐全。(2)模板设计中的各项安全措施是否齐全。
3、（1）脚手架搭设达到设计高度后，立即投入使用，做法错误。
正确做法：搭设完工后应进行验收，并应在验收合格后方可使用。
（2）配电架空线架设在脚手架上，做法错误。
正确做法：架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
（3）桶装油漆，放置在距离厨房20m处，做法错误
正确做法：有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间，至少应保持30m的防火间距。
桶装油漆，放置在距离厨房不小于30m处。
4、优良，
评分=8+12+8+52=80分。
优良标准：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。
5、基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评价
