1

2025 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案（5.10 不完整版）

第 1 题单选题（每题 1 分，共 60 题，共 60 分）

1、按照法律部门分类，《城市房地产管理法》属于（ ）。

A．民用商法

B．行政法

C．经济法

D．社会法

【答案】：B

【解析】：选项 A，民用商法：《民法典》《商标法》《专利法》《著作权法》《消费者权益保护法》《公司法》

《招标投标法》等。

选项 B，行政法：《土地管理法》《城市房地产管理法》《行政处罚法》《行政复议法》《环境保护法》《环境影

响评价法》《行政许可法》《城乡规划法》等

选项 C，经济法：《建筑法》《统计法》《标准化法》《税收征收管理法》《反不正当竞争法》《审计法》《节约

能源法》《政府采购法》《反垄断法》等

选项 D，社会法：《无障碍环境建设法》《残疾人保障法》《矿山安全法》《劳动法》《职业病防治法》《安全生

产法》《劳动合同法》等

2、甲施工企业拟将一辆二手汽车转让给乙分包单位，乙取得该车辆所有权的时间点是（ ）。

A．甲乙达成买卖的意思时

B．甲乙就买卖事宜订立方面合同时

C．甲将车辆交付给乙时

D．该车辆变更登记于乙名下时

【答案】：C

【解析】：根据《民法典》的规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。这意味着，当出卖人（本例中的

甲施工企业）将标的物（二手汽车）实际交付给买受人（本例中的乙分包单位）时，买受人便取得了该动产的所有

权。尽管变更登记可以增加交易的安全性，并且在某些情况下（如机动车）未经登记不得对抗善意第三人，但这并

不影响所有权转移的基本规则——即交付时所有权转移。

选项 A 和 B 描述的是合同成立的时间点，此时买卖双方仅形成了债权债务关系，但尚未涉及物权变动。D 选项提

到的变更登记，虽然对于某些特定类型的动产（例如机动车）来说是非常重要的步骤，能够增强权利保护，但并不

是所有权转移的必要条件。因此，正确答案是 C，即“甲将车辆交付给乙时”，乙取得该车辆的所有权。

3、下列财产中，可以抵押的是（ ）。

二建题库小程序 二建学习资料包 添加学霸君进备考群

1

2025 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案（5.10 不完整版）

第 1 题单选题（每题 1 分，共 60 题，共 60 分）

1、按照法律部门分类，《城市房地产管理法》属于（ ）。

A．民用商法

B．行政法

C．经济法

D．社会法

【答案】：B

【解析】：选项 A，民用商法：《民法典》《商标法》《专利法》《著作权法》《消费者权益保护法》《公司法》

《招标投标法》等。

选项 B，行政法：《土地管理法》《城市房地产管理法》《行政处罚法》《行政复议法》《环境保护法》《环境影

响评价法》《行政许可法》《城乡规划法》等

选项 C，经济法：《建筑法》《统计法》《标准化法》《税收征收管理法》《反不正当竞争法》《审计法》《节约

能源法》《政府采购法》《反垄断法》等

选项 D，社会法：《无障碍环境建设法》《残疾人保障法》《矿山安全法》《劳动法》《职业病防治法》《安全生

产法》《劳动合同法》等

2、甲施工企业拟将一辆二手汽车转让给乙分包单位，乙取得该车辆所有权的时间点是（ ）。

A．甲乙达成买卖的意思时

B．甲乙就买卖事宜订立方面合同时

C．甲将车辆交付给乙时

D．该车辆变更登记于乙名下时

【答案】：C

【解析】：根据《民法典》的规定，动产物权的设立和转让，自交付时发生效力。这意味着，当出卖人（本例中的

甲施工企业）将标的物（二手汽车）实际交付给买受人（本例中的乙分包单位）时，买受人便取得了该动产的所有

权。尽管变更登记可以增加交易的安全性，并且在某些情况下（如机动车）未经登记不得对抗善意第三人，但这并

不影响所有权转移的基本规则——即交付时所有权转移。

选项 A 和 B 描述的是合同成立的时间点，此时买卖双方仅形成了债权债务关系，但尚未涉及物权变动。D 选项提

到的变更登记，虽然对于某些特定类型的动产（例如机动车）来说是非常重要的步骤，能够增强权利保护，但并不

是所有权转移的必要条件。因此，正确答案是 C，即“甲将车辆交付给乙时”，乙取得该车辆的所有权。

3、下列财产中，可以抵押的是（ ）。

二建题库小程序 二建学习资料包 添加学霸君进备考群

2

A．土地所有权

B．某三甲医院的门诊楼

C．某施工企业开具的汇票

D．某房地产开发公司的在建建筑物

【答案】：D

【解析】：选项 AB 错误，下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地

的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育

设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监

管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

选项 C 错误，汇票不属于可以抵押的财产类型，汇票是票据的一种，属于债权凭证，而不是物权。

选项 D 正确，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地

使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；

（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

4、发明专利权的期限为（ ）。

A．5 年

B．10 年

C．15 年

D．20 年

【答案】：D

【解析】：发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权的期限为 10 年，外观设计专利权的期限为 15 年，均自申

请日起计算。

因此，正确答案是 D.20 年。

5、某施工企业为投标某建设工程施工项目自行编制的投标文件属于（ ）。

A．职务作品

B．单位作品

C．委托作品

D．建筑作品

【答案】：B

【解析】：选项 A，职务作品：自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品。通常情况下，职务作品

的著作权由作者享有，但法人或非法人组织有权在其业务范围内优先使用该作品。

选项 B，单位作品：由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承

担责任的作品。单位作品的著作权完全归单位所有。

选项 C，委托作品：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。若合同未明确约定，则著

作权属于受托人。

选项 D，建筑作品：指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。

题目中提到的是施工企业为投标某项目而自行编制的投标文件。根据上述定义，这类作品是由法人（即施工企业）

主持、代表法人意志并由法人承担责任的，因此它应被视为单位作品。故正确答案是 B.单位作品。

6、两施工企业分别违法向同一河流段排放污染物段下游养殖户的鱼苗死亡，两企业的排放量均足以致鱼苗全部死

亡，关于该侵权责任的说法正确的是（ ）。

A．两施工企业承担连带责任

B．两施工企业按照排放量承担责任

2

A．土地所有权

B．某三甲医院的门诊楼

C．某施工企业开具的汇票

D．某房地产开发公司的在建建筑物

【答案】：D

【解析】：选项 AB 错误，下列财产不得抵押：（1）土地所有权；（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地

的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育

设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监

管的财产；（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

选项 C 错误，汇票不属于可以抵押的财产类型，汇票是票据的一种，属于债权凭证，而不是物权。

选项 D 正确，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地

使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；

（6）交通运输工具；（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。

4、发明专利权的期限为（ ）。

A．5 年

B．10 年

C．15 年

D．20 年

【答案】：D

【解析】：发明专利权的期限为 20 年，实用新型专利权的期限为 10 年，外观设计专利权的期限为 15 年，均自申

请日起计算。

因此，正确答案是 D.20 年。

5、某施工企业为投标某建设工程施工项目自行编制的投标文件属于（ ）。

A．职务作品

B．单位作品

C．委托作品

D．建筑作品

【答案】：B

【解析】：选项 A，职务作品：自然人为完成法人或者非法人组织工作任务所创作的作品。通常情况下，职务作品

的著作权由作者享有，但法人或非法人组织有权在其业务范围内优先使用该作品。

选项 B，单位作品：由法人或者非法人组织主持，代表法人或者非法人组织意志创作，并由法人或者非法人组织承

担责任的作品。单位作品的著作权完全归单位所有。

选项 C，委托作品：受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。若合同未明确约定，则著

作权属于受托人。

选项 D，建筑作品：指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品。

题目中提到的是施工企业为投标某项目而自行编制的投标文件。根据上述定义，这类作品是由法人（即施工企业）

主持、代表法人意志并由法人承担责任的，因此它应被视为单位作品。故正确答案是 B.单位作品。

6、两施工企业分别违法向同一河流段排放污染物段下游养殖户的鱼苗死亡，两企业的排放量均足以致鱼苗全部死

亡，关于该侵权责任的说法正确的是（ ）。

A．两施工企业承担连带责任

B．两施工企业按照排放量承担责任

3

C．两施工企业按因果关系大小承担赔偿责任

D．两施工企业分别承担责任

【答案】：A

【解析】：依据《侵权责任法》的规定，当二人以上分别实施侵权行为，造成同一损害，并且每个人的侵权行为都

足以造成全部损害时，行为人应当承担连带责任。

根据题目描述，两施工企业分别违法向同一河流段排放污染物，导致下游养殖户的鱼苗全部死亡，且每个企业的排

放量均足以造成全部损害。

选项 A 正确，因为每个企业的排放量都足以致鱼苗全部死亡，符合分别侵权中各自的行为都足以造成全部损害的情

形，所以应当承担连带责任。

选项 B 错误，因为法律并未规定在这种情况下按照排放量来分担责任。

选项 C 错误，因为法律规定在这种情况下不需要考虑因果关系的大小，而是直接承担连带责任。

选项 D 错误，因为法律规定在这种情况下应承担连带责任，而不是分别承担责任。

7、下列法律责任中，属于行政处罚的是（ ）。

A．管制

B．通报批评

C．罚金

D．赔礼道歉

【答案】：B

【解析】：行政处罚的种类：

①警告、通报批评；选项 B 正确

②罚款、没收违法所得、没收非法财物；

③暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；

④限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；

⑤行政拘留；

⑥法律、行政法规规定的其他行政处罚。

选项 A，“管制”是一种刑罚，不属于行政处罚。

选项 C，“罚金”也是属于刑事处罚中的附加刑，并非行政处罚。行政处罚中与之相对应的是“罚款”。

选项 D，“赔礼道歉”属于民事责任范畴，不是行政处罚。

8、关于缓刑的说法，正确的是（ ）。

A．缓刑的适用对象是被判有期徒刑的犯罪分子

B．对于犯罪集团的首要分子，可以适用缓刑

C．有期徒刑的缓刑考验期限可以少于 1 年

D．被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑必须执行

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，缓刑的适用对象不仅包括被判处有期徒刑的犯罪分子，还包括被判处拘役的犯罪分子。根

据法律规定，对于被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑。

选项 B 错误，对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。这是法律明确规定的内容。

选项 C 错误，根据法律规定，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上 5 年以下，但是不能少于 1 年。因此，有

期徒刑的缓刑考验期限不能少于 1 年。

选项 D 正确，被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。这是为了确保对犯罪分子的全面处罚，

即使主刑得到缓刑，附加刑也必须执行。

3

C．两施工企业按因果关系大小承担赔偿责任

D．两施工企业分别承担责任

【答案】：A

【解析】：依据《侵权责任法》的规定，当二人以上分别实施侵权行为，造成同一损害，并且每个人的侵权行为都

足以造成全部损害时，行为人应当承担连带责任。

根据题目描述，两施工企业分别违法向同一河流段排放污染物，导致下游养殖户的鱼苗全部死亡，且每个企业的排

放量均足以造成全部损害。

选项 A 正确，因为每个企业的排放量都足以致鱼苗全部死亡，符合分别侵权中各自的行为都足以造成全部损害的情

形，所以应当承担连带责任。

选项 B 错误，因为法律并未规定在这种情况下按照排放量来分担责任。

选项 C 错误，因为法律规定在这种情况下不需要考虑因果关系的大小，而是直接承担连带责任。

选项 D 错误，因为法律规定在这种情况下应承担连带责任，而不是分别承担责任。

7、下列法律责任中，属于行政处罚的是（ ）。

A．管制

B．通报批评

C．罚金

D．赔礼道歉

【答案】：B

【解析】：行政处罚的种类：

①警告、通报批评；选项 B 正确

②罚款、没收违法所得、没收非法财物；

③暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；

④限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；

⑤行政拘留；

⑥法律、行政法规规定的其他行政处罚。

选项 A，“管制”是一种刑罚，不属于行政处罚。

选项 C，“罚金”也是属于刑事处罚中的附加刑，并非行政处罚。行政处罚中与之相对应的是“罚款”。

选项 D，“赔礼道歉”属于民事责任范畴，不是行政处罚。

8、关于缓刑的说法，正确的是（ ）。

A．缓刑的适用对象是被判有期徒刑的犯罪分子

B．对于犯罪集团的首要分子，可以适用缓刑

C．有期徒刑的缓刑考验期限可以少于 1 年

D．被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑必须执行

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，缓刑的适用对象不仅包括被判处有期徒刑的犯罪分子，还包括被判处拘役的犯罪分子。根

据法律规定，对于被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子，可以宣告缓刑。

选项 B 错误，对于累犯和犯罪集团的首要分子，不适用缓刑。这是法律明确规定的内容。

选项 C 错误，根据法律规定，有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上 5 年以下，但是不能少于 1 年。因此，有

期徒刑的缓刑考验期限不能少于 1 年。

选项 D 正确，被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。这是为了确保对犯罪分子的全面处罚，

即使主刑得到缓刑，附加刑也必须执行。

4

9、关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是（ ）。

A．在主观方面表现为故意

B．犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位或者工程监理单位

C．侵犯的客体为本单位安全生产秩序

D．在客观方面表现为安全生产条件不符合国家规定

【答案】：B

【解析】：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质

量标准，造成重大安全事故的行为。本罪的构成是：

（1）本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。选项 C 错误

（2）本罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。选项 D 错误

（3）本罪的主体为特殊主体，即为单位犯罪。主体只能是建设单位、设计单位或者是施工单位及工程监理单位。

但该罪名不处罚单位，只处罚直接责任人。选项 B 正确

（4）本罪的主观方面是过失。选项 A 错误

10、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质条件的说法，正确的是（ ）。

A．有符合规定的总资产

B．有符合规定的企业人数

C．有符合合同金额规定的工程业绩

D．有符合规定的技术装备

【答案】：D

【解析】：建筑业企业资质条件：

1）有符合规定的净资产；选项 A 错误

2）有符合规定的主要人员；选项 B 错误

3）有符合规定的已完成工程业绩；选项 C 错误

4）有符合规定的技术装备。选项 D 正确

11、根据《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》，下列应试人员的违纪违规行为中，应记入专业技术人

员资格考试诚信档案库 5 年的是（ ）。

A．携带通讯工具等违规物品进入座位，经提醒仍不改正的

B．经提醒仍不按规定书写、填涂本人身份和考试信息的

C．抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的

D．在试卷、答题纸、答题卡规定以外位置标信息或者其他特殊标记的

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，携带通讯工具等违规物品进入座位，经提醒仍不改正的行为，根据《专业技术人员资格考

试违纪违规行为处理规定》，给予其当次该科目考试成绩无效的处理，但不记入专业技术人员资格考试诚信档案库

5 年。

选项 B 错误，经提醒仍不按规定书写、填涂本人身份和考试信息的行为，同样给予其当次该科目考试成绩无效的处

理，但不记入专业技术人员资格考试诚信档案库 5 年。

选项 C 正确，抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的行为，属于严重违纪违规行为之一，给予其

当次全部科目考试成绩无效的处理，并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库，记录期限为 5 年。

选项 D 错误，在试卷、答题纸、答题卡规定以外位置标注本人信息或者其他特殊标记的行为，给予其当次该科目考

试成绩无效的处理，但不记入专业技术人员资格考试诚信档案库 5 年。

12、下列法定招标范围内的工程建设项目，必须招标的是（ ）。

4

9、关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是（ ）。

A．在主观方面表现为故意

B．犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位或者工程监理单位

C．侵犯的客体为本单位安全生产秩序

D．在客观方面表现为安全生产条件不符合国家规定

【答案】：B

【解析】：工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质

量标准，造成重大安全事故的行为。本罪的构成是：

（1）本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的建筑管理制度。选项 C 错误

（2）本罪在客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。选项 D 错误

（3）本罪的主体为特殊主体，即为单位犯罪。主体只能是建设单位、设计单位或者是施工单位及工程监理单位。

但该罪名不处罚单位，只处罚直接责任人。选项 B 正确

（4）本罪的主观方面是过失。选项 A 错误

10、根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质条件的说法，正确的是（ ）。

A．有符合规定的总资产

B．有符合规定的企业人数

C．有符合合同金额规定的工程业绩

D．有符合规定的技术装备

【答案】：D

【解析】：建筑业企业资质条件：

1）有符合规定的净资产；选项 A 错误

2）有符合规定的主要人员；选项 B 错误

3）有符合规定的已完成工程业绩；选项 C 错误

4）有符合规定的技术装备。选项 D 正确

11、根据《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》，下列应试人员的违纪违规行为中，应记入专业技术人

员资格考试诚信档案库 5 年的是（ ）。

A．携带通讯工具等违规物品进入座位，经提醒仍不改正的

B．经提醒仍不按规定书写、填涂本人身份和考试信息的

C．抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的

D．在试卷、答题纸、答题卡规定以外位置标信息或者其他特殊标记的

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，携带通讯工具等违规物品进入座位，经提醒仍不改正的行为，根据《专业技术人员资格考

试违纪违规行为处理规定》，给予其当次该科目考试成绩无效的处理，但不记入专业技术人员资格考试诚信档案库

5 年。

选项 B 错误，经提醒仍不按规定书写、填涂本人身份和考试信息的行为，同样给予其当次该科目考试成绩无效的处

理，但不记入专业技术人员资格考试诚信档案库 5 年。

选项 C 正确，抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的行为，属于严重违纪违规行为之一，给予其

当次全部科目考试成绩无效的处理，并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库，记录期限为 5 年。

选项 D 错误，在试卷、答题纸、答题卡规定以外位置标注本人信息或者其他特殊标记的行为，给予其当次该科目考

试成绩无效的处理，但不记入专业技术人员资格考试诚信档案库 5 年。

12、下列法定招标范围内的工程建设项目，必须招标的是（ ）。

5

A．施工单项合同估算为 300 万元

B．重要设备的采购，单项合同估算价为 100 万元

C．监理服务的采购，单项合同估算价为 120 万元

D．设计服务的采购，单项合同估算价为 50 万元

【答案】：C

【解析】：法定招标范围内的建设项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采

购达到下列标准之一的，必须招标：

（1）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；选项 A 错误

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；选项 B 错误

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。选项 C 正确，选项 D 错误

13、关于不安抗辩的说法，正确的是（ ）。

A．当事人没有确切证据中止履行的，应当承担侵权责任

B．不安抗辩可以存在于单务合同之中

C．中止履行的一方可以直接解除合同

D．当事人中止履约的，应当及时通知对方

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。应当承担违约责任，而不是侵权责

任。

选项 B 错误，抗辩权主要体现于双务合同中，即合同当事人双方互负履行义务。

选项 C 错误，中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行

主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

选项 D 正确，当事人依据法律规定的抗辩权中止履行的，应当及时通知对方。

14、法律、行政法规规定或当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式，但是一方已经履行主

要义务，对方接受时该合同（ ）。

A．无效

B．成立

C．可撤销

D．效力待定

【答案】：B

【解析】：根据《民法典》的规定，如果法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，但实际

操作中双方未采用书面形式，而是一方已经履行了主要义务且对方接受了该履行，则该合同视为成立。

这是因为通过一方的实际履行和另一方的接受行为，可以认定双方已就合同的主要条款达成了合意，并且已经开始

执行合同的内容，这在法律上等同于完成了合同的形式要求。因此，正确答案是 B.成立。

15、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（ ）。

A．发包人可以依据单方意思表示变更合同

B．对于合同变更的内容约定不明确的推定为未变更

C．合同变更与工程变更范围一致

D．合同变更协议自实际履行之日起生效

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，根据《民法典》及相关法律规定，合同的变更需要双方当事人协商一致。发包人不能单方

面依据自己的意思表示变更合同。

5

A．施工单项合同估算为 300 万元

B．重要设备的采购，单项合同估算价为 100 万元

C．监理服务的采购，单项合同估算价为 120 万元

D．设计服务的采购，单项合同估算价为 50 万元

【答案】：C

【解析】：法定招标范围内的建设项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采

购达到下列标准之一的，必须招标：

（1）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；选项 A 错误

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；选项 B 错误

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。选项 C 正确，选项 D 错误

13、关于不安抗辩的说法，正确的是（ ）。

A．当事人没有确切证据中止履行的，应当承担侵权责任

B．不安抗辩可以存在于单务合同之中

C．中止履行的一方可以直接解除合同

D．当事人中止履约的，应当及时通知对方

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。应当承担违约责任，而不是侵权责

任。

选项 B 错误，抗辩权主要体现于双务合同中，即合同当事人双方互负履行义务。

选项 C 错误，中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行

主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。

选项 D 正确，当事人依据法律规定的抗辩权中止履行的，应当及时通知对方。

14、法律、行政法规规定或当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式，但是一方已经履行主

要义务，对方接受时该合同（ ）。

A．无效

B．成立

C．可撤销

D．效力待定

【答案】：B

【解析】：根据《民法典》的规定，如果法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，但实际

操作中双方未采用书面形式，而是一方已经履行了主要义务且对方接受了该履行，则该合同视为成立。

这是因为通过一方的实际履行和另一方的接受行为，可以认定双方已就合同的主要条款达成了合意，并且已经开始

执行合同的内容，这在法律上等同于完成了合同的形式要求。因此，正确答案是 B.成立。

15、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（ ）。

A．发包人可以依据单方意思表示变更合同

B．对于合同变更的内容约定不明确的推定为未变更

C．合同变更与工程变更范围一致

D．合同变更协议自实际履行之日起生效

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，根据《民法典》及相关法律规定，合同的变更需要双方当事人协商一致。发包人不能单方

面依据自己的意思表示变更合同。

6

选项 B 正确，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则推定为未变更。这是为了保护当事人的合法权益，避

免因约定不明而产生争议。

选项 C 错误，合同变更与工程变更虽然有联系，但范围并不完全一致。合同变更是指对合同内容的修改或补充，而

工程变更通常是指设计、施工过程中对工程项目的调整。

选项 D 错误，合同变更协议自双方当事人达成一致意见时生效，而不是从实际履行之日起生效。实际履行可以作为

合同变更已经生效的一种证据，但不是合同变更生效的必要条件。

16、建设工程施工合同无效，工程竣工验收质量合格，承包人要求参照合同关于工程价款的约定折价补偿被发包人

拒绝，遂诉至人民法院，关于该案处理说法，正确的是（ ）。

A．不应当支付工程款

B．可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

C．应当按照合同约定支付工程款

D．应当参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，即便合同无效，只要工程质量合格，承包人仍然有权获得相应的补偿。

选项 B 正确，关于建设工程施工合同无效后的工程款结算问题，《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建

设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。虽然施工合同无效，但只要工程经竣工

验收合格，承包人的工作已经物化为已完工的工程，发包人应按照建设工程价值折价补偿承包人。

选项 C 错误，虽然这个选项看似合理，但其表述不够准确。合同无效的情况下，不能直接说“按照合同约定支付工

程款”，而是应当参照合同中的约定进行折价补偿。

选项 D 错误，更加强调了“应当”二字，而 B 选项的“可以”更加符合法律条文中的措辞。

17、关于主合同变更对保证合同影响的说法，正确的是（ ）。

A．债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，保证不再承担保证责任

B．债权人转让全部或部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力

C．债权人和债务人变更主债权债务合同履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间变更

D．第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证

人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

选项 B 正确，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。

选项 C 错误，债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响。

选项 D 错误，第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

18、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定以外，毁损、灭失的风险自（ ）

起由买受人承担。

A．标的物交付

B．合同成立

C．合同生效

D．支付货款

【答案】：B

【解析】：根据《民法典》的规定，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物（即“路货买卖”），除非当事人另

有约定，否则毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。因此，在这种情况下，风险转移的时间点是合同成

立之时，而不是标的物实际交付（选项 A）、合同生效（选项 C）或者支付货款（选项 D）的时候。所以，正确答

6

选项 B 正确，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则推定为未变更。这是为了保护当事人的合法权益，避

免因约定不明而产生争议。

选项 C 错误，合同变更与工程变更虽然有联系，但范围并不完全一致。合同变更是指对合同内容的修改或补充，而

工程变更通常是指设计、施工过程中对工程项目的调整。

选项 D 错误，合同变更协议自双方当事人达成一致意见时生效，而不是从实际履行之日起生效。实际履行可以作为

合同变更已经生效的一种证据，但不是合同变更生效的必要条件。

16、建设工程施工合同无效，工程竣工验收质量合格，承包人要求参照合同关于工程价款的约定折价补偿被发包人

拒绝，遂诉至人民法院，关于该案处理说法，正确的是（ ）。

A．不应当支付工程款

B．可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

C．应当按照合同约定支付工程款

D．应当参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，即便合同无效，只要工程质量合格，承包人仍然有权获得相应的补偿。

选项 B 正确，关于建设工程施工合同无效后的工程款结算问题，《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建

设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。虽然施工合同无效，但只要工程经竣工

验收合格，承包人的工作已经物化为已完工的工程，发包人应按照建设工程价值折价补偿承包人。

选项 C 错误，虽然这个选项看似合理，但其表述不够准确。合同无效的情况下，不能直接说“按照合同约定支付工

程款”，而是应当参照合同中的约定进行折价补偿。

选项 D 错误，更加强调了“应当”二字，而 B 选项的“可以”更加符合法律条文中的措辞。

17、关于主合同变更对保证合同影响的说法，正确的是（ ）。

A．债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，保证不再承担保证责任

B．债权人转让全部或部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力

C．债权人和债务人变更主债权债务合同履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间变更

D．第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证

人仍对变更后的债务承担保证责任；加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

选项 B 正确，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。

选项 C 错误，债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响。

选项 D 错误，第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

18、在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定以外，毁损、灭失的风险自（ ）

起由买受人承担。

A．标的物交付

B．合同成立

C．合同生效

D．支付货款

【答案】：B

【解析】：根据《民法典》的规定，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物（即“路货买卖”），除非当事人另

有约定，否则毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。因此，在这种情况下，风险转移的时间点是合同成

立之时，而不是标的物实际交付（选项 A）、合同生效（选项 C）或者支付货款（选项 D）的时候。所以，正确答

7

案是 B.合同成立。

19、关于承揽合同解除权的说法，正确的是（ ）。

A．定作人不履行协助义务的承揽人可以直接解除合同

B．承揽人未经定作人同意，将主要承揽工作交由第三人完成，定作人可以解除合同

C．定作人在承揽人完成承揽工作 50%以上时，不得解除合同

D．承揽合同不得由双方当事人协商解除

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，根据《民法典》的规定，定作人不履行协助义务的，承揽人可以催告其在合理的期限内履

行。如果定作人逾期仍不履行，承揽人才可以解除合同。因此，承揽人不能直接解除合同，必须先进行催告。

选项 B 正确，根据《民法典》的规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作

成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同。

选项 C 错误，根据《民法典》的规定，定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，但造成承揽人损失的，应当

赔偿损失。并没有规定完成工作的百分比作为解除合同的限制条件。

选项 D 错误，根据《民法典》的规定，除法定情形外，双方当事人也可以通过协商一致解除合同。

20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

A．建设单位在编制工程估算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B．建设单位应当自建设工程的开工报告批准之日起 30 日内，将保证安全施工的措施报送备案

C．不涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位提出设计方案

D．建设单位应当将房屋拆除交由具备保证安全条件的施工企业承担

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

选项 B 错误，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措

施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

选项 C 错误，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质

条件的设计单位提出设计方案。

选项 D 正确，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。

21、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于施工企业申请安全生产许可证时，应当提交材料的说法

正确的是（ ）。

A．应当提交企业的建造师资格证书

B．应当提交企业上年度经审计的财务报表

C．企业应当对申请材料实质内容的真实性负责

D．企业法人营业执照不必提交

【答案】：C

【解析】：选项 ABD 错误，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证

时，应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料：

（1）建筑施工企业安全生产许可证申请表；

（2）企业法人营业执照；

（3）证明符合安全生产条件的相关文件、材料。

选项 C 正确，建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者

提供虚假材料。

22、分包单位就施工现场安全向（ ）负责。

7

案是 B.合同成立。

19、关于承揽合同解除权的说法，正确的是（ ）。

A．定作人不履行协助义务的承揽人可以直接解除合同

B．承揽人未经定作人同意，将主要承揽工作交由第三人完成，定作人可以解除合同

C．定作人在承揽人完成承揽工作 50%以上时，不得解除合同

D．承揽合同不得由双方当事人协商解除

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，根据《民法典》的规定，定作人不履行协助义务的，承揽人可以催告其在合理的期限内履

行。如果定作人逾期仍不履行，承揽人才可以解除合同。因此，承揽人不能直接解除合同，必须先进行催告。

选项 B 正确，根据《民法典》的规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作

成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人可以解除合同。

选项 C 错误，根据《民法典》的规定，定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，但造成承揽人损失的，应当

赔偿损失。并没有规定完成工作的百分比作为解除合同的限制条件。

选项 D 错误，根据《民法典》的规定，除法定情形外，双方当事人也可以通过协商一致解除合同。

20、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

A．建设单位在编制工程估算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B．建设单位应当自建设工程的开工报告批准之日起 30 日内，将保证安全施工的措施报送备案

C．不涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位提出设计方案

D．建设单位应当将房屋拆除交由具备保证安全条件的施工企业承担

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

选项 B 错误，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措

施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

选项 C 错误，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质

条件的设计单位提出设计方案。

选项 D 正确，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担。

21、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于施工企业申请安全生产许可证时，应当提交材料的说法

正确的是（ ）。

A．应当提交企业的建造师资格证书

B．应当提交企业上年度经审计的财务报表

C．企业应当对申请材料实质内容的真实性负责

D．企业法人营业执照不必提交

【答案】：C

【解析】：选项 ABD 错误，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证

时，应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料：

（1）建筑施工企业安全生产许可证申请表；

（2）企业法人营业执照；

（3）证明符合安全生产条件的相关文件、材料。

选项 C 正确，建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者

提供虚假材料。

22、分包单位就施工现场安全向（ ）负责。

8

A．总承包单位

B．建设单位

C．监理单位

D．住房城乡建设主管

【答案】：A

【解析】：根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位应当向总承包单位负责，并服从总

承包单位对施工现场的安全生产管理。因此，正确答案是 A.总承包单位。

23、下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案时需要施工企业组织专家进行论证，审查的

是（ ）。

A．起重吊装工程

B．脚手架工程

C．深基坑工程

D．拆除爆破工程

【答案】：C

【解析】：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单

位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；

（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国

务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

选项 C 正确

选项 ABD 属于需编制专项施工方案的范畴，但并不强制要求必须组织专家论证，除非它们达到了“超过一定规模”

的标准。

24、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告主要内容包括（ ）。

A．事故发生单位详细情况

B．事故发生详细经过

C．事故已经造成的直接经济损失

D．已经采取的措施

【答案】：D

【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告主要应当包括以下内容：

（1）事故发生单位概况；选项 A 错误

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；选项 B 错误

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；选项 C 错误

（5）已经采取的措施；选项 D 正确

（6）其他应当报告的情况。

25、某企业发生一起生产安全事故，造成 3 人死亡、6 人重伤和 6000 万元直接经济损失，该起事故的等级是（ ）

A．重大

B．特别重大

C．较大

D．一般

【答案】：A

8

A．总承包单位

B．建设单位

C．监理单位

D．住房城乡建设主管

【答案】：A

【解析】：根据《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位应当向总承包单位负责，并服从总

承包单位对施工现场的安全生产管理。因此，正确答案是 A.总承包单位。

23、下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案时需要施工企业组织专家进行论证，审查的

是（ ）。

A．起重吊装工程

B．脚手架工程

C．深基坑工程

D．拆除爆破工程

【答案】：C

【解析】：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单

位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；

（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国

务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

选项 C 正确

选项 ABD 属于需编制专项施工方案的范畴，但并不强制要求必须组织专家论证，除非它们达到了“超过一定规模”

的标准。

24、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告主要内容包括（ ）。

A．事故发生单位详细情况

B．事故发生详细经过

C．事故已经造成的直接经济损失

D．已经采取的措施

【答案】：D

【解析】：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告主要应当包括以下内容：

（1）事故发生单位概况；选项 A 错误

（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

（3）事故的简要经过；选项 B 错误

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；选项 C 错误

（5）已经采取的措施；选项 D 正确

（6）其他应当报告的情况。

25、某企业发生一起生产安全事故，造成 3 人死亡、6 人重伤和 6000 万元直接经济损失，该起事故的等级是（ ）

A．重大

B．特别重大

C．较大

D．一般

【答案】：A

9

【解析】：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直

接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿

元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000

万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

根据上述标准：

3 人死亡，符合较大事故的标准（3 人以上 10 人以下）；

6 人重伤，符合一般事故的标准（10 人以下重伤）

直接经济损失为 6000 万元，符合重大事故的标准（5000 万元以上 1 亿元以下）。

当一个事故同时满足多个等级的标准时，应按照最高等级来确定事故等级。因此，该起事故的等级应为重大事故。

26、关于建设工程安全生产监督管理的说法，正确的是（ ）。

A．县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施

B．施工安全监督人员应当有工程类相关专业本科及以上学历或中级及以上专业技术职称

C．工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督

D．工程项目施工安全监督档案保存期限两年，自归档之日起计算

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委托所属的施工安

全监督机构具体实施，而不是“应当”。

选项 B 错误，施工安全监督人员应当具备下列条件：（1）具有工程类相关专业大专及以上学历或初级及以上专业

技术职称；（2）具有两年及以上施工安全管理经验；（3）熟悉掌握相关法律法规和工程建设标准规范；（4）经

业务培训考核合格，取得相关执法证书；（5）具有良好的职业道德。

选项 C 正确，工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督。

选项 D 错误，工程项目施工安全监督档案保存期限 3 年，自归档之日起计算。

27、根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工企业应当通知的单位包括（ ）。

A．勘察单位

B．设计单位

C．建设工程质量监督机构

D．全过程工程咨询单位

【答案】：C

【解析】：选项 C 正确，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

选项 A（勘察单位）和 B（设计单位）虽然在工程的不同阶段扮演重要角色，但不是法规明确要求必须被通知的对

象，特别是在隐蔽工程隐蔽之前。

选项 D（全过程工程咨询单位），尽管可能参与到项目的多个方面提供咨询服务，但也不是法规特别指出需要在此

环节通知的一方。

28、根据《建设工程质量管理条例》，下列条件中属于竣工验收应当具备的法律条件（ ）。

A．完成建设工程设计和合同约定的主体工程

B．有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C．有完整的技术档案和施工管理资料

9

【解析】：根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直

接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿

元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000

万元以下直接经济损失的事故；

（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

根据上述标准：

3 人死亡，符合较大事故的标准（3 人以上 10 人以下）；

6 人重伤，符合一般事故的标准（10 人以下重伤）

直接经济损失为 6000 万元，符合重大事故的标准（5000 万元以上 1 亿元以下）。

当一个事故同时满足多个等级的标准时，应按照最高等级来确定事故等级。因此，该起事故的等级应为重大事故。

26、关于建设工程安全生产监督管理的说法，正确的是（ ）。

A．县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施

B．施工安全监督人员应当有工程类相关专业本科及以上学历或中级及以上专业技术职称

C．工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督

D．工程项目施工安全监督档案保存期限两年，自归档之日起计算

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委托所属的施工安

全监督机构具体实施，而不是“应当”。

选项 B 错误，施工安全监督人员应当具备下列条件：（1）具有工程类相关专业大专及以上学历或初级及以上专业

技术职称；（2）具有两年及以上施工安全管理经验；（3）熟悉掌握相关法律法规和工程建设标准规范；（4）经

业务培训考核合格，取得相关执法证书；（5）具有良好的职业道德。

选项 C 正确，工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中止施工安全监督。

选项 D 错误，工程项目施工安全监督档案保存期限 3 年，自归档之日起计算。

27、根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工企业应当通知的单位包括（ ）。

A．勘察单位

B．设计单位

C．建设工程质量监督机构

D．全过程工程咨询单位

【答案】：C

【解析】：选项 C 正确，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

选项 A（勘察单位）和 B（设计单位）虽然在工程的不同阶段扮演重要角色，但不是法规明确要求必须被通知的对

象，特别是在隐蔽工程隐蔽之前。

选项 D（全过程工程咨询单位），尽管可能参与到项目的多个方面提供咨询服务，但也不是法规特别指出需要在此

环节通知的一方。

28、根据《建设工程质量管理条例》，下列条件中属于竣工验收应当具备的法律条件（ ）。

A．完成建设工程设计和合同约定的主体工程

B．有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

C．有完整的技术档案和施工管理资料

10

D．有保险公司签署的工程保险单

【答案】：C

【解析】：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；选项 A 错误

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；选项 C 正确

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；选项 B 错误

（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（5）有施工单位签署的工程保修书。选项 D 错误

29、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，关于竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。

A．采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效

B．向建设主管部门办理竣工验收备案的主体是施工企业

C．办理工程竣工验收备案的，提交施工图设计文件审查意见

D．备案机关无权决定重新组织工程的竣工验收

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效。

选项 B 错误，向建设主管部门办理竣工验收备案的主体应当是建设单位，而非施工企业。

选项 C 错误，虽然施工图设计文件审查意见是需要提交的一部分资料，但题目要求选择最准确的说法。相较于 A

选项直接指出违规行为的后果，本选项没有特别强调一个关键点，因此不是最佳答案。

选项 D 错误，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫

竣工验收备案文件 15 日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

30、关于建筑工程在保修范围和保修期限内发现质量问题的处理，正确的是（ ）。

A．应当由原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出保修设计方案

B．建设单位应当向施工企业发出保修通知

C．保修完成后，工程应当高于原设计要求

D．质量问题的责任方为其他单位的，施工企业可以不履行保修义务

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，当工程在保修期内出现涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时，应由原设计单位

或具有相应资质等级的设计单位提出保修设计方案，施工单位实施保修。

选项 B 正确，根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条的规定，建筑工程实行质量保修制度。如果在保修范围和

保修期限内发现质量问题，建设单位应当向施工企业发出保修通知，要求其进行维修。

选项 C 错误，保修完成后，工程应符合原设计要求。

选项 D 错误，即使质量问题的责任方是其他单位，施工企业仍然有义务先进行保修，然后再依法向责任方追偿。

31、根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》，关于建筑垃圾污染防治的说法，正确的是（ ）。

A．珍珠岩保温材料涂料不得加工制作成工程材料

B．有条件的施工企业应当实时统计并监控建筑垃圾产生量

C．施工现场应当采用泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺

D．D 鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，施工单位应充分利用混凝土、钢筋、模板、珍珠岩保温材料等余料，在满足质量要求的前

提下，根据实际需求加工制作成各类工程材料，实行循环利用。

选项 B 错误，施工单位应实时统计并监控建筑垃圾产生量，及时采取针对性措施降低建筑垃圾排放量。这里强调的

10

D．有保险公司签署的工程保险单

【答案】：C

【解析】：《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：

（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；选项 A 错误

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；选项 C 正确

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；选项 B 错误

（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

（5）有施工单位签署的工程保修书。选项 D 错误

29、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，关于竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。

A．采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效

B．向建设主管部门办理竣工验收备案的主体是施工企业

C．办理工程竣工验收备案的，提交施工图设计文件审查意见

D．备案机关无权决定重新组织工程的竣工验收

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效。

选项 B 错误，向建设主管部门办理竣工验收备案的主体应当是建设单位，而非施工企业。

选项 C 错误，虽然施工图设计文件审查意见是需要提交的一部分资料，但题目要求选择最准确的说法。相较于 A

选项直接指出违规行为的后果，本选项没有特别强调一个关键点，因此不是最佳答案。

选项 D 错误，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫

竣工验收备案文件 15 日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

30、关于建筑工程在保修范围和保修期限内发现质量问题的处理，正确的是（ ）。

A．应当由原设计单位或者相应资质等级的设计单位提出保修设计方案

B．建设单位应当向施工企业发出保修通知

C．保修完成后，工程应当高于原设计要求

D．质量问题的责任方为其他单位的，施工企业可以不履行保修义务

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，当工程在保修期内出现涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时，应由原设计单位

或具有相应资质等级的设计单位提出保修设计方案，施工单位实施保修。

选项 B 正确，根据《中华人民共和国建筑法》第六十二条的规定，建筑工程实行质量保修制度。如果在保修范围和

保修期限内发现质量问题，建设单位应当向施工企业发出保修通知，要求其进行维修。

选项 C 错误，保修完成后，工程应符合原设计要求。

选项 D 错误，即使质量问题的责任方是其他单位，施工企业仍然有义务先进行保修，然后再依法向责任方追偿。

31、根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》，关于建筑垃圾污染防治的说法，正确的是（ ）。

A．珍珠岩保温材料涂料不得加工制作成工程材料

B．有条件的施工企业应当实时统计并监控建筑垃圾产生量

C．施工现场应当采用泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺

D．D 鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，施工单位应充分利用混凝土、钢筋、模板、珍珠岩保温材料等余料，在满足质量要求的前

提下，根据实际需求加工制作成各类工程材料，实行循环利用。

选项 B 错误，施工单位应实时统计并监控建筑垃圾产生量，及时采取针对性措施降低建筑垃圾排放量。这里强调的

11

是所有施工单位都应这样做，并非仅限于“有条件”的企业。

选项 C 错误，鼓励采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放。

选项 D 正确，鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类。

32、关于劳动关系的说法，正确的是（ ）。

A．用人单位自订立劳动合同之日起与劳动者建立劳动关系

B．劳动关系的存在，以书面劳动合同的订立为条件

C．订立了书面劳动合同，即使没有用工事实，劳动关系也已经建立

D．建立劳动关系，应当订立书面劳动合同

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，根据《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，而不是自

订立劳动合同之日起。

选项 B 错误，《劳动合同法》规定劳动关系的存在并不以书面劳动合同的订立为条件，而是以客观存在的用工事实

为条件。

选项 C 错误，如果只签订了书面劳动合同而没有用工事实，劳动关系也并未建立。

选项 D 正确，《劳动法》和《劳动合同法》都明确规定了建立劳动关系应当订立书面劳动合同。这是法律对劳动关

系规范化管理的要求，也是保护劳动者权益的重要措施。

33、根据《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》，关于规范建筑业劳动用工管理的说法，正确的

是（ ）。

A．施工企业对自有劳动人员培训后即可上岗

B．施工企业对劳务人员的工资发放承担直接责任

C．施工劳务企业必须在施工现场配备专职劳务用工管理人员

D．施工总承包企业应当对所承包工程的劳务管理全面负责

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，“施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考

核不合格的人员，不得上岗作业。”因此，仅仅培训是不够的，还需要通过考核合格才能上岗。

选项 B 错误，建筑施工企业对自有劳务人员的施工现场用工管理、持证上岗作业和工资发放承担直接责任。

选项 C 错误，《指导意见》中提到，“施工总承包、专业承包和施工劳务等建筑施工企业要严格落实劳务人员实名

制，在施工现场配备专职或兼职劳务用工管理人员。”这里并没有强制要求“必须”是专职，也可以是兼职。

选项 D 正确，《指导意见》中明确指出，按照‘谁承包、谁负责’的原则，施工总承包企业应对所承包工程的劳务

管理全面负责。

34、下列情况中，可以认定为工伤的是（ ）。

A．赵某在单位上班期间受伤

B．孙某去项目部出差，当地突发泥石流后下落不明

C．钱某下班后被本单位上访人员打伤

D．周某在项目部宿舍突发脑溢血，经抢救无效死亡

【答案】：B

【解析】：《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

（4）患职业病的；

11

是所有施工单位都应这样做，并非仅限于“有条件”的企业。

选项 C 错误，鼓励采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放。

选项 D 正确，鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类。

32、关于劳动关系的说法，正确的是（ ）。

A．用人单位自订立劳动合同之日起与劳动者建立劳动关系

B．劳动关系的存在，以书面劳动合同的订立为条件

C．订立了书面劳动合同，即使没有用工事实，劳动关系也已经建立

D．建立劳动关系，应当订立书面劳动合同

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，根据《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，而不是自

订立劳动合同之日起。

选项 B 错误，《劳动合同法》规定劳动关系的存在并不以书面劳动合同的订立为条件，而是以客观存在的用工事实

为条件。

选项 C 错误，如果只签订了书面劳动合同而没有用工事实，劳动关系也并未建立。

选项 D 正确，《劳动法》和《劳动合同法》都明确规定了建立劳动关系应当订立书面劳动合同。这是法律对劳动关

系规范化管理的要求，也是保护劳动者权益的重要措施。

33、根据《关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》，关于规范建筑业劳动用工管理的说法，正确的

是（ ）。

A．施工企业对自有劳动人员培训后即可上岗

B．施工企业对劳务人员的工资发放承担直接责任

C．施工劳务企业必须在施工现场配备专职劳务用工管理人员

D．施工总承包企业应当对所承包工程的劳务管理全面负责

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，“施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考

核不合格的人员，不得上岗作业。”因此，仅仅培训是不够的，还需要通过考核合格才能上岗。

选项 B 错误，建筑施工企业对自有劳务人员的施工现场用工管理、持证上岗作业和工资发放承担直接责任。

选项 C 错误，《指导意见》中提到，“施工总承包、专业承包和施工劳务等建筑施工企业要严格落实劳务人员实名

制，在施工现场配备专职或兼职劳务用工管理人员。”这里并没有强制要求“必须”是专职，也可以是兼职。

选项 D 正确，《指导意见》中明确指出，按照‘谁承包、谁负责’的原则，施工总承包企业应对所承包工程的劳务

管理全面负责。

34、下列情况中，可以认定为工伤的是（ ）。

A．赵某在单位上班期间受伤

B．孙某去项目部出差，当地突发泥石流后下落不明

C．钱某下班后被本单位上访人员打伤

D．周某在项目部宿舍突发脑溢血，经抢救无效死亡

【答案】：B

【解析】：《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

（4）患职业病的；

12

（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；选项 B 正确

（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；

（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

选项 A 错误，并没有明确指出赵某是在进行与工作相关的活动时受伤，还是因为其他非工作相关的原因（如个人行

为）受伤。

选项 C 错误，钱某下班后被本单位上访人员打伤-该情形并不发生在工作时间内或直接与工作相关的工作活动中，

且描述中未明确说明是因履行工作职责而受到暴力伤害，因此不能简单地认定为工伤。

选项 D 错误，根据《工伤保险条例》，职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效

死亡的，可视为工伤。但是，题目指出是在宿舍发生的，并未明确是在工作时间及岗位上突发疾病，故需谨慎判断。

如果宿舍被视为工作场所的一部分并且当时处于执行工作任务的时间，则可能适用视同工伤的情况。

35、关于劳动争议调解程序的说法，正确的是（ ）。

A．劳动争议调解一般不公开进行

B．当事人申请是启动劳动争议调解程序的唯一方式

C．劳动争议调解须书面提出申请

D．当事人达成的劳动争议调解协议具有强制执行力

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，调解委员会调解劳动争议一般不公开进行，但双方当事人要求公开调解的除外。

选项 B 错误，劳动争议调解程序的启动有两种方式：一是当事人申请；二是调解委员会主动调解。

选项 C 错误，当事人申请劳动争议调解可以书面申请也可以口头申请。

选项 D 错误，调解协议生效后，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。此处的“约束力”，不是指调解协议

具有强制执行的效果，指的仅是具有劳动合同的约束力。

36、关于仲裁协议的说法正确的是（ ）。

A．仲裁协议可以口头方式达成

B．当事人订立的合同无效，仲裁协议无效

C．限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效

D．涉及遗产的继承当事人达成的仲裁协议的可以申请仲裁

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

选项 B 错误，仲裁协议具有相对独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议

的效力。

选项 C 正确，无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效。

选项 D 错误，下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争议。

37、关于民事诉讼地域管辖的说法，正确的是（ ）。

A．建设工程施工合同纠纷由工程所在地人民法院管辖

B．对被监禁的人提起的诉讼由监狱所在地人民法院管辖

C．合同对履行地点约定不明确，由被告人所在地人民法院管辖

D．以信息网络方式订立的买卖合同，由出卖人所在地人民法院管辖

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，建设工程施工合同纠纷属于不动产纠纷，适用专属管辖，由工程所在地（不动产所在地）

人民法院管辖。

选项 B 错误，对被监禁的人提起的诉讼，由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告

12

（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；选项 B 正确

（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；

（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

选项 A 错误，并没有明确指出赵某是在进行与工作相关的活动时受伤，还是因为其他非工作相关的原因（如个人行

为）受伤。

选项 C 错误，钱某下班后被本单位上访人员打伤-该情形并不发生在工作时间内或直接与工作相关的工作活动中，

且描述中未明确说明是因履行工作职责而受到暴力伤害，因此不能简单地认定为工伤。

选项 D 错误，根据《工伤保险条例》，职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效

死亡的，可视为工伤。但是，题目指出是在宿舍发生的，并未明确是在工作时间及岗位上突发疾病，故需谨慎判断。

如果宿舍被视为工作场所的一部分并且当时处于执行工作任务的时间，则可能适用视同工伤的情况。

35、关于劳动争议调解程序的说法，正确的是（ ）。

A．劳动争议调解一般不公开进行

B．当事人申请是启动劳动争议调解程序的唯一方式

C．劳动争议调解须书面提出申请

D．当事人达成的劳动争议调解协议具有强制执行力

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，调解委员会调解劳动争议一般不公开进行，但双方当事人要求公开调解的除外。

选项 B 错误，劳动争议调解程序的启动有两种方式：一是当事人申请；二是调解委员会主动调解。

选项 C 错误，当事人申请劳动争议调解可以书面申请也可以口头申请。

选项 D 错误，调解协议生效后，对双方当事人具有约束力，当事人应当履行。此处的“约束力”，不是指调解协议

具有强制执行的效果，指的仅是具有劳动合同的约束力。

36、关于仲裁协议的说法正确的是（ ）。

A．仲裁协议可以口头方式达成

B．当事人订立的合同无效，仲裁协议无效

C．限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效

D．涉及遗产的继承当事人达成的仲裁协议的可以申请仲裁

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。

选项 B 错误，仲裁协议具有相对独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议

的效力。

选项 C 正确，无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效。

选项 D 错误，下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争议。

37、关于民事诉讼地域管辖的说法，正确的是（ ）。

A．建设工程施工合同纠纷由工程所在地人民法院管辖

B．对被监禁的人提起的诉讼由监狱所在地人民法院管辖

C．合同对履行地点约定不明确，由被告人所在地人民法院管辖

D．以信息网络方式订立的买卖合同，由出卖人所在地人民法院管辖

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，建设工程施工合同纠纷属于不动产纠纷，适用专属管辖，由工程所在地（不动产所在地）

人民法院管辖。

选项 B 错误，对被监禁的人提起的诉讼，由原告住所地人民法院管辖；原告住所地与经常居住地不一致的，由原告

13

经常居住地人民法院管辖，而非监狱所在地。

选项 C 错误，合同对履行地点没有约定或者约定不明确时，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履

行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。因此，并非所

有情况下都由被告住所地法院管辖。

选项 D 错误，以信息网络方式订立的买卖合同，通过信息网络交付标的的，以买受人住所地为合同履行地；通过其

他方式交付标的的，收货地为合同履行地。因此，这类合同不一定由出卖人所在地法院管辖。

38、关于行政诉讼法院管辖的说法，正确的是（ ）。

A．原告向两个以上有管辖权的人民法院提出起诉的，由最先立案的人民法院管辖

B．对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的第一审行政案件，由高级人民法院管辖

C．人民法院对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民法院直接指定管辖

D．人民法院发回重审的案件，当事人提出管辖权异议的，人民法院应当审查

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向

两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。

选项 B 错误，对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件，由中级人民法院管辖。

选项 C 错误，人民法院对管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商不成的，报请它们的共同上级人民法院指定

管辖。

选项 D 错误，人民法院发回重审或者按第一审程序再审的案件，当事人提出管辖异议的，人民法院不予审查。

39、下列情形可以申请行政复议的是（ ）。

A．对行政机关作出的加处罚款决定不服的

B．不服行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定的

C．不服行政机关对民事纠纷作出的调解的

D．认为乡镇人民政府作出的规范性文件不公平的

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，属于可以申请行政复议的情形之一，即对行政机关作出的行政处罚决定（包括加处罚款）

不满时，公民、法人或者其他组织有权申请行政复议。

《行政复议法》规定，下列事项不属于行政复议范围：

（1）国防、外交等国家行为；

（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；选项 D 错误

（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；选项 B 错误，这类内部管理行为不属于行政复议的范围。

（4）行政机关对民事纠纷作出的调解。选项 C 错误，调解行为不是具体行政行为，因此也不属于行政复议的受理

范围。

40、根据《文物保护法》，在中华人民共和国境内的属于国家所有的文物是（ ）。

A．古墓葬

B．壁画

C．企业收藏的文物

D．祖传文物

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，根据《文物保护法》，中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，以及中

国管辖的其他海域内遗存的起源于中国的和起源国不明的文物，属于国家所有。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于

国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、古石刻、古壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家

13

经常居住地人民法院管辖，而非监狱所在地。

选项 C 错误，合同对履行地点没有约定或者约定不明确时，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履

行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地。因此，并非所

有情况下都由被告住所地法院管辖。

选项 D 错误，以信息网络方式订立的买卖合同，通过信息网络交付标的的，以买受人住所地为合同履行地；通过其

他方式交付标的的，收货地为合同履行地。因此，这类合同不一定由出卖人所在地法院管辖。

38、关于行政诉讼法院管辖的说法，正确的是（ ）。

A．原告向两个以上有管辖权的人民法院提出起诉的，由最先立案的人民法院管辖

B．对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的第一审行政案件，由高级人民法院管辖

C．人民法院对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民法院直接指定管辖

D．人民法院发回重审的案件，当事人提出管辖权异议的，人民法院应当审查

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向

两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。

选项 B 错误，对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件，由中级人民法院管辖。

选项 C 错误，人民法院对管辖权发生争议，由争议双方协商解决；协商不成的，报请它们的共同上级人民法院指定

管辖。

选项 D 错误，人民法院发回重审或者按第一审程序再审的案件，当事人提出管辖异议的，人民法院不予审查。

39、下列情形可以申请行政复议的是（ ）。

A．对行政机关作出的加处罚款决定不服的

B．不服行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定的

C．不服行政机关对民事纠纷作出的调解的

D．认为乡镇人民政府作出的规范性文件不公平的

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，属于可以申请行政复议的情形之一，即对行政机关作出的行政处罚决定（包括加处罚款）

不满时，公民、法人或者其他组织有权申请行政复议。

《行政复议法》规定，下列事项不属于行政复议范围：

（1）国防、外交等国家行为；

（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；选项 D 错误

（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；选项 B 错误，这类内部管理行为不属于行政复议的范围。

（4）行政机关对民事纠纷作出的调解。选项 C 错误，调解行为不是具体行政行为，因此也不属于行政复议的受理

范围。

40、根据《文物保护法》，在中华人民共和国境内的属于国家所有的文物是（ ）。

A．古墓葬

B．壁画

C．企业收藏的文物

D．祖传文物

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，根据《文物保护法》，中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，以及中

国管辖的其他海域内遗存的起源于中国的和起源国不明的文物，属于国家所有。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于

国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、古石刻、古壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家

14

另有规定的以外，属于国家所有。

选项 B 错误，虽然某些壁画属于国家所有（如国家指定保护的壁画），但并不是所有的壁画都自动归国家所有。

选项 C 错误，企业收藏的文物并不一定属于国家所有，除非是国家征集、购买或捐赠给国家的文物。

选项 D 错误，祖传文物一般属于私人所有，除非特别情况被认定为国家所有。

41、安全生产领导对本单位的安全生产工作不负有下列（ ）职责。

A．组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

B．及时如实报告安全生产事故

C．组织实施项目安全检查和隐患排查

D．保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】：C

【解析】：选项 A，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制是主要负责人的职责之一。

选项 B，及时、如实报告生产安全事故也是主要负责人的职责之一。

选项 C，组织实施项目安全检查和隐患排查是项目专职安全生产管理人员的职责，而不是主要负责人的职责。

选项 D，保证本单位安全生产投入的有效实施是主要负责人的职责之一。

第 2 题多选题（每题 2 分，共 20 题，共 40 分）

42、关于侵权赔偿费用支付方式的说法正确的有（ ）。

A．损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式

B．一次性支付确有困难的，被侵权人应当放弃部分赔偿费用

C．协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付

D．一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保

E．侵权人不能一次性支付的，由人民法院判决分期支付

【答案】：A,C,D

【解析】：损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式（选项 A 正确）。协商不一致的，赔偿费用应当一次

性支付（选项 C 正确）；一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保（选项 B

错误，选项 D 正确）。

选项 E 错误，通常情况下，分期支付是双方协商的结果或是在协商不成时默认的一次性支付基础上的变通处理。

43、关于行政许可的设定权限，正确的有（ ）。

A．法律可以设定行政许可

B．尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可

C．尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可

D．地方性法规不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可

E．尚未制定法律、行政法规的，各地人民政府规章可以设定行政许可

【答案】：A,B,C,D

【解析】：选项 A 正确，《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。

选项 B 正确，尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。

选项 C 正确，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。

选项 D 正确，地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其

他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。

选项 E 错误，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治

区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可，而不是各地人民政府规章都可以设定行政许可。

44、根据《城乡规划法》，在乡村规划区内进行下列工程建设应当申请乡村建设规划许可证的有（ ）。

14

另有规定的以外，属于国家所有。

选项 B 错误，虽然某些壁画属于国家所有（如国家指定保护的壁画），但并不是所有的壁画都自动归国家所有。

选项 C 错误，企业收藏的文物并不一定属于国家所有，除非是国家征集、购买或捐赠给国家的文物。

选项 D 错误，祖传文物一般属于私人所有，除非特别情况被认定为国家所有。

41、安全生产领导对本单位的安全生产工作不负有下列（ ）职责。

A．组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

B．及时如实报告安全生产事故

C．组织实施项目安全检查和隐患排查

D．保证本单位安全生产投入的有效实施

【答案】：C

【解析】：选项 A，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制是主要负责人的职责之一。

选项 B，及时、如实报告生产安全事故也是主要负责人的职责之一。

选项 C，组织实施项目安全检查和隐患排查是项目专职安全生产管理人员的职责，而不是主要负责人的职责。

选项 D，保证本单位安全生产投入的有效实施是主要负责人的职责之一。

第 2 题多选题（每题 2 分，共 20 题，共 40 分）

42、关于侵权赔偿费用支付方式的说法正确的有（ ）。

A．损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式

B．一次性支付确有困难的，被侵权人应当放弃部分赔偿费用

C．协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付

D．一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保

E．侵权人不能一次性支付的，由人民法院判决分期支付

【答案】：A,C,D

【解析】：损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式（选项 A 正确）。协商不一致的，赔偿费用应当一次

性支付（选项 C 正确）；一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保（选项 B

错误，选项 D 正确）。

选项 E 错误，通常情况下，分期支付是双方协商的结果或是在协商不成时默认的一次性支付基础上的变通处理。

43、关于行政许可的设定权限，正确的有（ ）。

A．法律可以设定行政许可

B．尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可

C．尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可

D．地方性法规不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可

E．尚未制定法律、行政法规的，各地人民政府规章可以设定行政许可

【答案】：A,B,C,D

【解析】：选项 A 正确，《行政许可法》规定，法律可以设定行政许可。

选项 B 正确，尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可。

选项 C 正确，尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可。

选项 D 正确，地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其

他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。

选项 E 错误，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治

区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可，而不是各地人民政府规章都可以设定行政许可。

44、根据《城乡规划法》，在乡村规划区内进行下列工程建设应当申请乡村建设规划许可证的有（ ）。

15

A．乡镇企业建设

B．使用原有宅基地进行农村村民住宅建设

C．乡村公共设施建设

D．供救灾使用的临时建设

E．乡村公益事业建设

【答案】：A,C,E

【解析】：在乡、村庄规划区内进行乡镇企业（选项 A）、乡村公共设施（选项 C）和公益事业建设的（选项 E），

建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发

乡村建设规划许可证。

选项 B 错误，其规划管理办法由省、自治区、直辖市自行制定，但并不直接说明这类建设活动必须取得乡村建设规

划许可证。

选项 D 错误，更多是针对紧急情况下的特殊处理方式，且按照《建筑法》的规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑

并不适用《建筑法》，也不属于应当申请乡村建设规划许可证的范畴内。

45、下列投标文件中，招标人应当拒收有（ ）。

A．未通过资格预审的申请人提交的

B．逾期送达的

C．投标报价高于招标人设定的最高投标限价的

D．投标联合体未提交共同投标协议的

E．不按招标文件要求密封的

【答案】：A,B,E

【解析】：未通过资格预审的申请人提交的投标文件（选项 A），以及逾期送达（选项 B）或者不按照招标文件要

求密封的投标文件（选项 E），招标人应当拒收。

选项 C（投标报价高于招标人设定的最高投标限价的）和 D（投标联合体未提交共同投标协议的），这两种情形虽

然会导致投标无效，但并不意味着招标人可以直接拒收这些投标文件。它们会在评标阶段被认定为无效投标，而非

在接收环节直接拒收。

46、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班执行办法》，需要带队对项目负责人带班生产情况进行

检查的施工企业负责人包括（ ）。

A．法定代表人

B．总经理

C．总工程师

D．副总工程师

E．总经济师

【答案】：A,B,C,D

【解析】：企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带

班生产情况的检查。建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、

总工程师和副总工程师。

因此，选项 A（法定代表人）、B（总经理）、C（总工程师）和 D（副总工程师）均属于需要执行这项职责的企业

负责人。而 E 项中的“总经济师”并未在规定中明确列出为必须进行现场带班检查的职务之一，故不选。正确答案

是 A、B、C、D。

47、下列支出中，属于施工企业安全生产费用支出的有（ ）。

A．完善、改造和维护施工现场临时用电系统支出

15

A．乡镇企业建设

B．使用原有宅基地进行农村村民住宅建设

C．乡村公共设施建设

D．供救灾使用的临时建设

E．乡村公益事业建设

【答案】：A,C,E

【解析】：在乡、村庄规划区内进行乡镇企业（选项 A）、乡村公共设施（选项 C）和公益事业建设的（选项 E），

建设单位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发

乡村建设规划许可证。

选项 B 错误，其规划管理办法由省、自治区、直辖市自行制定，但并不直接说明这类建设活动必须取得乡村建设规

划许可证。

选项 D 错误，更多是针对紧急情况下的特殊处理方式，且按照《建筑法》的规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑

并不适用《建筑法》，也不属于应当申请乡村建设规划许可证的范畴内。

45、下列投标文件中，招标人应当拒收有（ ）。

A．未通过资格预审的申请人提交的

B．逾期送达的

C．投标报价高于招标人设定的最高投标限价的

D．投标联合体未提交共同投标协议的

E．不按招标文件要求密封的

【答案】：A,B,E

【解析】：未通过资格预审的申请人提交的投标文件（选项 A），以及逾期送达（选项 B）或者不按照招标文件要

求密封的投标文件（选项 E），招标人应当拒收。

选项 C（投标报价高于招标人设定的最高投标限价的）和 D（投标联合体未提交共同投标协议的），这两种情形虽

然会导致投标无效，但并不意味着招标人可以直接拒收这些投标文件。它们会在评标阶段被认定为无效投标，而非

在接收环节直接拒收。

46、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班执行办法》，需要带队对项目负责人带班生产情况进行

检查的施工企业负责人包括（ ）。

A．法定代表人

B．总经理

C．总工程师

D．副总工程师

E．总经济师

【答案】：A,B,C,D

【解析】：企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带

班生产情况的检查。建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、

总工程师和副总工程师。

因此，选项 A（法定代表人）、B（总经理）、C（总工程师）和 D（副总工程师）均属于需要执行这项职责的企业

负责人。而 E 项中的“总经济师”并未在规定中明确列出为必须进行现场带班检查的职务之一，故不选。正确答案

是 A、B、C、D。

47、下列支出中，属于施工企业安全生产费用支出的有（ ）。

A．完善、改造和维护施工现场临时用电系统支出

16

B．开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出

C．施工现场文物保护支出

D．配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

E．从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出

【答案】：A,B,D,E

【解析】：安全生产费用应当用于以下支出：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时

用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测

和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；

选项 A 正确

（2）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、

应急预案制修订与应急演练支出；

（3）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安

全生产信息化建设、运维和网络安全支出；选项 B 正确

（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；选项 D 正确

（6）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；选项 E 正确

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（9）安全生产责任保险支出；

（10）与安全生产直接相关的其他支出。

选项 C 错误，不属于安全生产直接相关的支出，而是与文化保护有关的支出，因此不符合安全生产费用的使用范围。

48、关于生产安全事故隐患的说法，正确的有（ ）。

A．重大事故隐患是指危害和整改难度较大，必须全部停产停业，经过一定时间整改治理可以排除的隐患

B．重大危险源是指长期或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量

的单元

C．一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患

D．各行业对重大事故隐患的界定标准相同

E．生产安全事故隐患是指生产经营活动中造成的人员伤亡或者经济损失

【答案】：B,C

【解析】：选项 A 错误，重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整

改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

选项 B 正确，重大危险源是指长期或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超

过临界量的单元（包括场所和设施）。

选项 C 正确，一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

选项 D 错误，不同行业和领域对重大事故隐患的界定标准可能有所不同。

选项 E 错误，生产安全事故隐患是指在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为

和管理上的缺陷。它并不直接等同于已经造成的人员伤亡或经济损失。

49、根据《标准化法》，下列标准中，属于推荐性标准的有（ ）。

A．行业标准

B．国际标准

16

B．开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出

C．施工现场文物保护支出

D．配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

E．从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出

【答案】：A,B,D,E

【解析】：安全生产费用应当用于以下支出：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时

用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测

和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；

选项 A 正确

（2）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、

应急预案制修订与应急演练支出；

（3）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安

全生产信息化建设、运维和网络安全支出；选项 B 正确

（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；选项 D 正确

（6）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；选项 E 正确

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（9）安全生产责任保险支出；

（10）与安全生产直接相关的其他支出。

选项 C 错误，不属于安全生产直接相关的支出，而是与文化保护有关的支出，因此不符合安全生产费用的使用范围。

48、关于生产安全事故隐患的说法，正确的有（ ）。

A．重大事故隐患是指危害和整改难度较大，必须全部停产停业，经过一定时间整改治理可以排除的隐患

B．重大危险源是指长期或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量

的单元

C．一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患

D．各行业对重大事故隐患的界定标准相同

E．生产安全事故隐患是指生产经营活动中造成的人员伤亡或者经济损失

【答案】：B,C

【解析】：选项 A 错误，重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整

改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

选项 B 正确，重大危险源是指长期或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超

过临界量的单元（包括场所和设施）。

选项 C 正确，一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

选项 D 错误，不同行业和领域对重大事故隐患的界定标准可能有所不同。

选项 E 错误，生产安全事故隐患是指在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为

和管理上的缺陷。它并不直接等同于已经造成的人员伤亡或经济损失。

49、根据《标准化法》，下列标准中，属于推荐性标准的有（ ）。

A．行业标准

B．国际标准

17

C．团体标准

D．地方标准

E．企业标准

【答案】：A,D

【解析】：根据《标准化法》的规定，标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。国家标准

分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标

准。

因此，选项 A（行业标准）和 D（地方标准）正确，它们都是推荐性标准。

选项 B，不属于《标准化法》中所规定的我国标准体系的分类。

选项 C 和 E，团体标准和企业标准由社会团体或企业自行制定，国家鼓励采用，并且这些标准的技术要求不得低于

强制性国家标准的相关技术要求，但它们本身并不直接被定义为强制性或推荐性。

50、【超纲】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人编制的分部分项工程项目清单除载明项目名称以外，

还应载明的内容有（ ）。

A．施工顺序

B．项目编码

C．工程量

D．计量单位

E．项目特征

【答案】：B,C,D,E

【解析】：分部分项工程项目清单应载明项目编码（选项 B）、项目名称、项目特征（选项 E）、计量单位（选项

D）和工程量（选项 C）五个要件。

选项 A“施工顺序”并不是分部分项工程项目清单必须载明的内容。

51、当事人申请仲裁应当符合条件有（ ）。

A．有仲裁协议

B．有具体的仲裁请求和事实、理由

C．属于仲裁委员会的受理范围

D．仲裁请求所根据的事实理由

E．证据和证据来源、证人名称和住所

【答案】：A,B,C

【解析】：当事人申请仲裁应当符合下列条件：

（1）有仲裁协议；选项 A 正确

（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；选项 B 正确

（3）属于仲裁委员会的受理范围。选项 C 正确

仲裁申请书应当载明下列事项：

（1）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主

要负责人的姓名、职务；

（2）仲裁请求和所根据的事实、理由；选项 D 错误

（3）证据和证据来源、证人姓名和住所。选项 E 错误

52、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场信息中的基本信息有（ ）。

A．工程项目信息

B．获得的奖励信息

17

C．团体标准

D．地方标准

E．企业标准

【答案】：A,D

【解析】：根据《标准化法》的规定，标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。国家标准

分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标

准。

因此，选项 A（行业标准）和 D（地方标准）正确，它们都是推荐性标准。

选项 B，不属于《标准化法》中所规定的我国标准体系的分类。

选项 C 和 E，团体标准和企业标准由社会团体或企业自行制定，国家鼓励采用，并且这些标准的技术要求不得低于

强制性国家标准的相关技术要求，但它们本身并不直接被定义为强制性或推荐性。

50、【超纲】根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人编制的分部分项工程项目清单除载明项目名称以外，

还应载明的内容有（ ）。

A．施工顺序

B．项目编码

C．工程量

D．计量单位

E．项目特征

【答案】：B,C,D,E

【解析】：分部分项工程项目清单应载明项目编码（选项 B）、项目名称、项目特征（选项 E）、计量单位（选项

D）和工程量（选项 C）五个要件。

选项 A“施工顺序”并不是分部分项工程项目清单必须载明的内容。

51、当事人申请仲裁应当符合条件有（ ）。

A．有仲裁协议

B．有具体的仲裁请求和事实、理由

C．属于仲裁委员会的受理范围

D．仲裁请求所根据的事实理由

E．证据和证据来源、证人名称和住所

【答案】：A,B,C

【解析】：当事人申请仲裁应当符合下列条件：

（1）有仲裁协议；选项 A 正确

（2）有具体的仲裁请求和事实、理由；选项 B 正确

（3）属于仲裁委员会的受理范围。选项 C 正确

仲裁申请书应当载明下列事项：

（1）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主

要负责人的姓名、职务；

（2）仲裁请求和所根据的事实、理由；选项 D 错误

（3）证据和证据来源、证人姓名和住所。选项 E 错误

52、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场信息中的基本信息有（ ）。

A．工程项目信息

B．获得的奖励信息

18

C．注册执业人员信息

D．受到行政处罚信息

E．参加建筑行业表彰会议信息

【答案】：A,C

【解析】：建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。

选项 AC 正确，基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。

选项 BE 错误，优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖

励等信息。

选项 D 错误，不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性

标准等，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。

53、关于物权保护方式的说法，正确的有（ ）。

A．物权受到侵害的，权利人不得通过和解、调解途径解决

B．无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物

C．清除危险的请求不得与其他保护方式合并使用

D．因物权的归属发生争议后，利害关系人可以请求确认权利

E．造成不动产毁损的，权利人可以请求恢复原状

【答案】：B,D,E

【解析】：选项 A 错误，物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。

选项 B 正确，无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。

选项 C 错误，物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。

选项 D 正确，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。

选项 E 正确，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。

54、下列建设工程中，必须进行监理的有（ ）。

A．国家重点建设工程

B．大型公用事业工程

C．利用世界银行贷款资金的工程

D．利用外国政府援助资金的工程

E．3 万平方米以下的住宅建设工程

【答案】：A,B,C,D

【解析】：下列建设工程必须实行监理：

（1）国家重点建设工程；选项 A 正确

（2）大中型公用事业工程；选项 B 正确

（3）成片开发建设的住宅小区工程，成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在 5 万平方米以上的住宅建设工程

必须实行监理；5 万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理；选项 E 错误

（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程，包括：1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款

资金的项目；2）使用国外政府及其机构贷款资金的项目；（3）使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。选项

CD 正确

（5）国家规定必须实行监理的其他工程。

55、用人单位不符合作为列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名单的是（ ）。

A．列入失信联合惩戒名单期限内再次发生拖欠农民工工资违法行为的

B．因涉嫌拒不支持劳动报酬犯罪，正在刑事诉讼期或已经被追究刑事责任的

18

C．注册执业人员信息

D．受到行政处罚信息

E．参加建筑行业表彰会议信息

【答案】：A,C

【解析】：建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。

选项 AC 正确，基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。

选项 BE 错误，优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖

励等信息。

选项 D 错误，不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性

标准等，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。

53、关于物权保护方式的说法，正确的有（ ）。

A．物权受到侵害的，权利人不得通过和解、调解途径解决

B．无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物

C．清除危险的请求不得与其他保护方式合并使用

D．因物权的归属发生争议后，利害关系人可以请求确认权利

E．造成不动产毁损的，权利人可以请求恢复原状

【答案】：B,D,E

【解析】：选项 A 错误，物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。

选项 B 正确，无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。

选项 C 错误，物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。

选项 D 正确，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。

选项 E 正确，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状。

54、下列建设工程中，必须进行监理的有（ ）。

A．国家重点建设工程

B．大型公用事业工程

C．利用世界银行贷款资金的工程

D．利用外国政府援助资金的工程

E．3 万平方米以下的住宅建设工程

【答案】：A,B,C,D

【解析】：下列建设工程必须实行监理：

（1）国家重点建设工程；选项 A 正确

（2）大中型公用事业工程；选项 B 正确

（3）成片开发建设的住宅小区工程，成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在 5 万平方米以上的住宅建设工程

必须实行监理；5 万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理；选项 E 错误

（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程，包括：1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款

资金的项目；2）使用国外政府及其机构贷款资金的项目；（3）使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。选项

CD 正确

（5）国家规定必须实行监理的其他工程。

55、用人单位不符合作为列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名单的是（ ）。

A．列入失信联合惩戒名单期限内再次发生拖欠农民工工资违法行为的

B．因涉嫌拒不支持劳动报酬犯罪，正在刑事诉讼期或已经被追究刑事责任的

19

C．已经改正拖欠农民工工资违法行为的

D．自改正之日起被列入失信联合惩戒名单满 6 个月的

E．作出不再拖欠农民工工资书面信用承诺的

【答案】：A,B

【解析】：用人单位符合上述规定条件，但是具有下列情形之一的，不得提前移出失信联合惩戒名单：（1）列入

失信联合惩戒名单期限内再次发生拖欠农民工工资违法行为的；（2）因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪正在刑事诉讼

期间或者已经被追究刑事责任的；（3）法律、法规和党中央、国务院政策文件规定的其他情形。

用人单位同时符合下列条件的，可以向作出列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名

单：（1）已经改正拖欠农民工工资违法行为的；（2）自改正之日起被列入失信联合惩戒名单满 6 个月的；（3）

作出不再拖欠农民工工资书面信用承诺的。

选项 AB，表明如果用人单位在被列入失信联合惩戒名单后再次违规或面临刑事诉讼，则不具备提前移出该名单的

资格。

选项 CDE，描述的情形是用人单位可以向作出列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名

单的前提条件，并不是不能提前移出的情况。

56、人民法院认定建设工程施工合同无效的情形有（ ）。

A．招标方对投标文件有重大误解

B．超越资质订立的合同

C．没有资质的施工单位竣工验收之前取得施工资质的

D．必须招标而未招标订立的

E．结算条款显失公平的

【答案】：B,D

【解析】：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第 153 条第 1 款的规定，认定无效：

（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；选项 B 正确

（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。选项 D 正确

承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，认定无效。

选项 A 错误，“招标方对投标文件有重大误解”不属于直接导致合同无效的情形，但可能构成合同可撤销的理由。

选项 E 错误，“结算条款显失公平”通常会导致该条款可变更或可撤销，而非整个合同无效。

此题选项 C 存在争议，无效，因为没有资质和超越资质承揽后竣工时取得资质，是两个性质。但是不建议选。这个

在司法实践中也存在争议。司法解释也没说清楚这个问题。

57、下列关于无固定期限合同的说法，正确的是（ ）。

A．甲某再次与公司签合同，可以签无固定期限合同

B．无固定期限是没有约定结束期限的合同

C．乙工作一年甲公司没有与甲签订合同，视为无固定期限合同

D．初次与公司可以签订无固定合同

E．甲工作 8 年可以签订无固定期限合同

【答案】：B,C

【解析】：选项 A 错误，只有在连续订立二次固定期限劳动合同后，且劳动者没有《劳动合同法》第 39 条和第 40

条第 1 项、第 2 项规定的情形时，续订劳动合同才应当订立无固定期限劳动合同。

选项 B 正确，无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。

选项 C 正确，用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定

19

C．已经改正拖欠农民工工资违法行为的

D．自改正之日起被列入失信联合惩戒名单满 6 个月的

E．作出不再拖欠农民工工资书面信用承诺的

【答案】：A,B

【解析】：用人单位符合上述规定条件，但是具有下列情形之一的，不得提前移出失信联合惩戒名单：（1）列入

失信联合惩戒名单期限内再次发生拖欠农民工工资违法行为的；（2）因涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪正在刑事诉讼

期间或者已经被追究刑事责任的；（3）法律、法规和党中央、国务院政策文件规定的其他情形。

用人单位同时符合下列条件的，可以向作出列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名

单：（1）已经改正拖欠农民工工资违法行为的；（2）自改正之日起被列入失信联合惩戒名单满 6 个月的；（3）

作出不再拖欠农民工工资书面信用承诺的。

选项 AB，表明如果用人单位在被列入失信联合惩戒名单后再次违规或面临刑事诉讼，则不具备提前移出该名单的

资格。

选项 CDE，描述的情形是用人单位可以向作出列入决定的人力资源社会保障行政部门申请提前移出失信联合惩戒名

单的前提条件，并不是不能提前移出的情况。

56、人民法院认定建设工程施工合同无效的情形有（ ）。

A．招标方对投标文件有重大误解

B．超越资质订立的合同

C．没有资质的施工单位竣工验收之前取得施工资质的

D．必须招标而未招标订立的

E．结算条款显失公平的

【答案】：B,D

【解析】：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第 153 条第 1 款的规定，认定无效：

（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；选项 B 正确

（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。选项 D 正确

承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，认定无效。

选项 A 错误，“招标方对投标文件有重大误解”不属于直接导致合同无效的情形，但可能构成合同可撤销的理由。

选项 E 错误，“结算条款显失公平”通常会导致该条款可变更或可撤销，而非整个合同无效。

此题选项 C 存在争议，无效，因为没有资质和超越资质承揽后竣工时取得资质，是两个性质。但是不建议选。这个

在司法实践中也存在争议。司法解释也没说清楚这个问题。

57、下列关于无固定期限合同的说法，正确的是（ ）。

A．甲某再次与公司签合同，可以签无固定期限合同

B．无固定期限是没有约定结束期限的合同

C．乙工作一年甲公司没有与甲签订合同，视为无固定期限合同

D．初次与公司可以签订无固定合同

E．甲工作 8 年可以签订无固定期限合同

【答案】：B,C

【解析】：选项 A 错误，只有在连续订立二次固定期限劳动合同后，且劳动者没有《劳动合同法》第 39 条和第 40

条第 1 项、第 2 项规定的情形时，续订劳动合同才应当订立无固定期限劳动合同。

选项 B 正确，无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。

选项 C 正确，用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定

20

期限劳动合同。

选项 D 错误，虽然法律允许用人单位与劳动者协商一致可以订立无固定期限劳动合同，但并没有强制要求初次签订

就必须是无固定期限合同。

选项 E 错误，根据《劳动合同法》，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的，可以提出或者同意续订、订立劳动

合同，此时应当订立无固定期限劳动合同。8 年不符合这一条件。

2025 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案（5.11 不完整版）

第 1 题单选题（每题 1 分，共 60 题，共 60 分）

1、下列规范性法律文件中属于行政法规的是（ ）。

A．《城乡规划法》

B．《北京市建筑绿色发展管理条例》

C．《建设工程勘察设计管理条例》

D．《评标委员会和评标方法暂行规定》

【答案】：C

【解析】：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察

设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》等。选项 C 正确

选项 A 属于法律；选项 B 属于地方性法规；选项 D 属于部门规章。

2、关于物权预告登记的说法，正确的是（ ）。

A．当事人签订买卖动产物权的协议应当向登记机构申请预告登记

B．预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力

C．在进行所有权登记前，预告登记持续有效

D．当事人进行不动产买卖，必须进行预告登记

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，预告登记适用于不动产物权的设立、变更、转让和消灭，并不适用于动产物权。

选项 B 正确，预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。这是为了保护预告登

记权利人的利益。

选项 C 错误，预告登记并非永久有效。实际上，如果债权消灭或自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请正式

登记，则预告登记将失效。

20

期限劳动合同。

选项 D 错误，虽然法律允许用人单位与劳动者协商一致可以订立无固定期限劳动合同，但并没有强制要求初次签订

就必须是无固定期限合同。

选项 E 错误，根据《劳动合同法》，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的，可以提出或者同意续订、订立劳动

合同，此时应当订立无固定期限劳动合同。8 年不符合这一条件。

2025 年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案（5.11 不完整版）

第 1 题单选题（每题 1 分，共 60 题，共 60 分）

1、下列规范性法律文件中属于行政法规的是（ ）。

A．《城乡规划法》

B．《北京市建筑绿色发展管理条例》

C．《建设工程勘察设计管理条例》

D．《评标委员会和评标方法暂行规定》

【答案】：C

【解析】：现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察

设计管理条例》《城市房地产开发经营管理条例》等。选项 C 正确

选项 A 属于法律；选项 B 属于地方性法规；选项 D 属于部门规章。

2、关于物权预告登记的说法，正确的是（ ）。

A．当事人签订买卖动产物权的协议应当向登记机构申请预告登记

B．预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力

C．在进行所有权登记前，预告登记持续有效

D．当事人进行不动产买卖，必须进行预告登记

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，预告登记适用于不动产物权的设立、变更、转让和消灭，并不适用于动产物权。

选项 B 正确，预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。这是为了保护预告登

记权利人的利益。

选项 C 错误，预告登记并非永久有效。实际上，如果债权消灭或自能够进行不动产登记之日起 90 日内未申请正式

登记，则预告登记将失效。

21

选项 D 错误，进行不动产买卖时，预告登记不是强制性的，而是根据当事人的约定来决定是否需要进行。

3、下列智力成果中，受《专利法》保护的是（ ）。

A．施工企业对某一施工工艺改进的新的技术方案

B．建设单位自行编制的招标文件

C．某招标代理机构工作人员编制的小程序

D．监理单位的商业秘密

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，施工企业对某一施工工艺改进的新的技术方案，属于发明或实用新型的范畴。根据《专利

法》的规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构造或者其

结合所提出的适于实用的新的技术方案。因此，这种技术方案可以受到《专利法》的保护。

选项 B 错误，建设单位自行编制的招标文件属于文字作品，受《著作权法》保护，而不受《专利法》保护。

选项 C 错误，某招标代理机构工作人员编制的小程序属于计算机软件，受《著作权法》保护，而不受《专利法》保

护。

选项 D 错误，监理单位的商业秘密受《反不正当竞争法》等法律保护，而不受《专利法》保护。

4、关于注册商标许可的说法，正确的是（ ）。

A．经许可使用他人注册商标的，无须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称

B．许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局批准

C．商标使用许可未经备案不得许可使用

D．许可人应当监督被许可人使用其注册商标的质量

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品

产地。

选项 B 错误，许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，而不是批准。

选项 C 错误，商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人，但并不是说未经备案就不能许可使用。

选项 D 正确，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品或者服务的质量。

5、施工现场堆放的木材滚落砸伤进入施工现场的质量检测机构员工某，关于责任承担的说话，正确的是（ ）。

A．堆放人应当无条件承担侵权责任

B．堆放人不承担侵权责任

C．堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任

D．木材的所有权人应当承担侵权责任

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，承担责任的前提是堆放人不能证明自己没有过错。

选项 B 错误，选项 C 正确，堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担

侵权责任。

在本题中，施工现场堆放的木材滚落砸伤了进入施工现场的质量检测机构员工。因此，依据法律规定，堆放人如果

不能证明自己对木材的堆放不存在过错（即已经采取了合理的安全措施），那么堆放人应当承担侵权责任。

选项 D 错误，律并未规定所有权人在此情况下必然承担责任，而是强调堆放人的责任，除非所有权人同时也是堆放

人或有证据显示其有过错。

6、关于环境保护税应税污染物的计税依据的说法，正确的是（ ）。

A．应税大气污染物按照污染物排放量确定

B．应税噪声污染按照超过国家规定的分贝数

21

选项 D 错误，进行不动产买卖时，预告登记不是强制性的，而是根据当事人的约定来决定是否需要进行。

3、下列智力成果中，受《专利法》保护的是（ ）。

A．施工企业对某一施工工艺改进的新的技术方案

B．建设单位自行编制的招标文件

C．某招标代理机构工作人员编制的小程序

D．监理单位的商业秘密

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，施工企业对某一施工工艺改进的新的技术方案，属于发明或实用新型的范畴。根据《专利

法》的规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构造或者其

结合所提出的适于实用的新的技术方案。因此，这种技术方案可以受到《专利法》的保护。

选项 B 错误，建设单位自行编制的招标文件属于文字作品，受《著作权法》保护，而不受《专利法》保护。

选项 C 错误，某招标代理机构工作人员编制的小程序属于计算机软件，受《著作权法》保护，而不受《专利法》保

护。

选项 D 错误，监理单位的商业秘密受《反不正当竞争法》等法律保护，而不受《专利法》保护。

4、关于注册商标许可的说法，正确的是（ ）。

A．经许可使用他人注册商标的，无须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称

B．许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局批准

C．商标使用许可未经备案不得许可使用

D．许可人应当监督被许可人使用其注册商标的质量

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品

产地。

选项 B 错误，许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，而不是批准。

选项 C 错误，商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人，但并不是说未经备案就不能许可使用。

选项 D 正确，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品或者服务的质量。

5、施工现场堆放的木材滚落砸伤进入施工现场的质量检测机构员工某，关于责任承担的说话，正确的是（ ）。

A．堆放人应当无条件承担侵权责任

B．堆放人不承担侵权责任

C．堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任

D．木材的所有权人应当承担侵权责任

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，承担责任的前提是堆放人不能证明自己没有过错。

选项 B 错误，选项 C 正确，堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担

侵权责任。

在本题中，施工现场堆放的木材滚落砸伤了进入施工现场的质量检测机构员工。因此，依据法律规定，堆放人如果

不能证明自己对木材的堆放不存在过错（即已经采取了合理的安全措施），那么堆放人应当承担侵权责任。

选项 D 错误，律并未规定所有权人在此情况下必然承担责任，而是强调堆放人的责任，除非所有权人同时也是堆放

人或有证据显示其有过错。

6、关于环境保护税应税污染物的计税依据的说法，正确的是（ ）。

A．应税大气污染物按照污染物排放量确定

B．应税噪声污染按照超过国家规定的分贝数

22

C．应税水污染物按照污染物的排放量确定

D．应税固体废物按照固体废物排放量折合的污染当量数确定

【答案】：B

【解析】：应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：

（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；选项 A 错误

（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；选项 C 错误

（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；选项 D 错误

（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。选项 B 正确

7、属于行政强制执行的方式有（ ）。

A．限制公民人身自由

B．查封场所

C．扣押财物

D．代履行

【答案】：D

【解析】：行政强制执行的方式：①加处罚款或者滞纳金；②划拨存款、汇款；③拍卖或者依法处理查封、扣押的

场所、设施或者财物；④排除妨碍、恢复原状；⑤代履行；⑥其他强制执行方式。选项 D 正确

选项 ABC 属于行政强制措施的种类。

行政强制措施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其

他行政强制措施。

8、某企业因安全生产设施不符合国家规定，发生重大伤亡事故，构成的罪名是（ ）。

A．强令、组织他人违章冒险作业罪

B．重大责任事故罪

C．工程重大安全事故罪

D．重大劳动安全事故罪

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，强令、组织他人违章冒险作业罪是强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而

不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

选项 B 错误，重大责任事故罪是在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重

后果的行为。

选项 C 错误，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质

量标准，造成重大安全事故的行为。

选项 D 正确，重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或

者造成其他严重后果的行为。这与题目中所述的情况完全吻合。

9、关于自首的说法，正确的是（ ）。

A．犯罪分子有揭发他人犯罪行为查证属实以自首论

B．对于自首的犯罪分子应当减轻处罚

C．被采取强制措施的犯罪嫌疑人如实供述本人罪行的

D．对于自首的犯罪分子犯罪较轻的，可以免除处罚

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，因为揭发他人犯罪行为查证属实属于立功表现，而不是自首。犯罪分子有揭发他人犯罪行

为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功

22

C．应税水污染物按照污染物的排放量确定

D．应税固体废物按照固体废物排放量折合的污染当量数确定

【答案】：B

【解析】：应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：

（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；选项 A 错误

（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；选项 C 错误

（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；选项 D 错误

（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。选项 B 正确

7、属于行政强制执行的方式有（ ）。

A．限制公民人身自由

B．查封场所

C．扣押财物

D．代履行

【答案】：D

【解析】：行政强制执行的方式：①加处罚款或者滞纳金；②划拨存款、汇款；③拍卖或者依法处理查封、扣押的

场所、设施或者财物；④排除妨碍、恢复原状；⑤代履行；⑥其他强制执行方式。选项 D 正确

选项 ABC 属于行政强制措施的种类。

行政强制措施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其

他行政强制措施。

8、某企业因安全生产设施不符合国家规定，发生重大伤亡事故，构成的罪名是（ ）。

A．强令、组织他人违章冒险作业罪

B．重大责任事故罪

C．工程重大安全事故罪

D．重大劳动安全事故罪

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，强令、组织他人违章冒险作业罪是强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而

不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

选项 B 错误，重大责任事故罪是在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重

后果的行为。

选项 C 错误，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质

量标准，造成重大安全事故的行为。

选项 D 正确，重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或

者造成其他严重后果的行为。这与题目中所述的情况完全吻合。

9、关于自首的说法，正确的是（ ）。

A．犯罪分子有揭发他人犯罪行为查证属实以自首论

B．对于自首的犯罪分子应当减轻处罚

C．被采取强制措施的犯罪嫌疑人如实供述本人罪行的

D．对于自首的犯罪分子犯罪较轻的，可以免除处罚

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，因为揭发他人犯罪行为查证属实属于立功表现，而不是自首。犯罪分子有揭发他人犯罪行

为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功

23

表现的，可以减轻或者免除处罚。

选项 B 错误，选项 D 正确，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

选项 C 错误，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪

行的，以自首论。

10、根据《民法典》，关于建设工程代理行为说法正确的是（ ）。

A．施工企业项目经理是该单位的法定代理人

B．施工企业项目董事长是该单位的法定代理人

C．某咨询公司受建设单位委托进行招标属于代理

D．分包单位取消关于结算事宜的委托，委托代理终止

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，施工企业项目经理并不是该单位的法定代理人，而是基于职务行为或授权的委托代理人。

选项 B 错误，施工企业项目董事长也不是法定代理人，法定代理通常是指为无民事行为能力人或限制民事行为能力

人设立的代理

选项 C 正确，某咨询公司接受建设单位委托进行招标活动，这是一种典型的委托代理关系，符合《民法典》中关于

代理行为的定义。

选项 D 错误，虽然提到了一种可能导致代理关系终止的情形（即被代理人取消委托），但表述不完全准确，因为仅

取消结算事宜的委托并不一定意味着整个代理关系的终止，除非结算事宜是唯一委托事项。

11、关于建筑业企业资质适用范围的说法，正确的是（ ）。

A．一级以上资质全国通用，二级及以下资质只能在本省使用

B．各地区不能设置资质适用限制性措施

C．各行业可以设置资质适用限制性措施

D．企业自行设置资质适用范围会影响合同效力

【答案】：B

【解析】：企业资质全国通用（选项 A 错误），严禁各行业、各地区设置限制性措施（选项 B 正确，选项 C 错误），

严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。

选项 D 错误，企业的资质适用范围是由国家法律法规规定的，不是由企业自行设定的；并且企业的资质适用范围不

会直接影响合同效力的问题。

12、关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。

A．受聘于一个相关单位是初始注册应当具备的条件

B．初始注册申请均须达到继续教育要求

C．初始注册的条件与建造师资格考试条件相同

D．建造师初始注册通过备案完成

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，根据《注册建造师管理规定》，申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或

考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册建造师管理规定》

中规定不予注册的情形。

选项 B 错误，初始注册申请并不一定都需要达到继续教育要求。只有在资格证书签发之日起 3 年内未提出申请的情

况下，逾期申请初始注册才需要提供达到继续教育要求的证明材料。

选项 C 错误，初始注册的条件与建造师资格考试条件不同。取得资格证书后，还需要满足其他条件如受聘于一个相

关单位、达到继续教育要求（如果逾期申请）、没有不予注册的情形等。

选项 D 错误，建造师初始注册并不是通过备案完成的，而是由省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门

23

表现的，可以减轻或者免除处罚。

选项 B 错误，选项 D 正确，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

选项 C 错误，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪

行的，以自首论。

10、根据《民法典》，关于建设工程代理行为说法正确的是（ ）。

A．施工企业项目经理是该单位的法定代理人

B．施工企业项目董事长是该单位的法定代理人

C．某咨询公司受建设单位委托进行招标属于代理

D．分包单位取消关于结算事宜的委托，委托代理终止

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，施工企业项目经理并不是该单位的法定代理人，而是基于职务行为或授权的委托代理人。

选项 B 错误，施工企业项目董事长也不是法定代理人，法定代理通常是指为无民事行为能力人或限制民事行为能力

人设立的代理

选项 C 正确，某咨询公司接受建设单位委托进行招标活动，这是一种典型的委托代理关系，符合《民法典》中关于

代理行为的定义。

选项 D 错误，虽然提到了一种可能导致代理关系终止的情形（即被代理人取消委托），但表述不完全准确，因为仅

取消结算事宜的委托并不一定意味着整个代理关系的终止，除非结算事宜是唯一委托事项。

11、关于建筑业企业资质适用范围的说法，正确的是（ ）。

A．一级以上资质全国通用，二级及以下资质只能在本省使用

B．各地区不能设置资质适用限制性措施

C．各行业可以设置资质适用限制性措施

D．企业自行设置资质适用范围会影响合同效力

【答案】：B

【解析】：企业资质全国通用（选项 A 错误），严禁各行业、各地区设置限制性措施（选项 B 正确，选项 C 错误），

严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。

选项 D 错误，企业的资质适用范围是由国家法律法规规定的，不是由企业自行设定的；并且企业的资质适用范围不

会直接影响合同效力的问题。

12、关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。

A．受聘于一个相关单位是初始注册应当具备的条件

B．初始注册申请均须达到继续教育要求

C．初始注册的条件与建造师资格考试条件相同

D．建造师初始注册通过备案完成

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，根据《注册建造师管理规定》，申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或

考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册建造师管理规定》

中规定不予注册的情形。

选项 B 错误，初始注册申请并不一定都需要达到继续教育要求。只有在资格证书签发之日起 3 年内未提出申请的情

况下，逾期申请初始注册才需要提供达到继续教育要求的证明材料。

选项 C 错误，初始注册的条件与建造师资格考试条件不同。取得资格证书后，还需要满足其他条件如受聘于一个相

关单位、达到继续教育要求（如果逾期申请）、没有不予注册的情形等。

选项 D 错误，建造师初始注册并不是通过备案完成的，而是由省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门

24

负责受理和审批。对批准注册的，核发注册证书，并在核发证书后 30 日内送国务院住房城乡建设主管部门备案。

13、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》属于施工企业承揽业务不良行为的（ ）。

A．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B．相互串通投标的

C．未按照节能设计进行施工的

D．未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的

【答案】：B

【解析】：承揽业务不良行为认定标准

（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；

（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；选项 B 正确

（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（5）将承包的工程转包或违法分包的。

选项 A 属于资质不良行为认定标准；选项 C 属于工程质量不良行为认定标准；选项 D 属于工程安全不良行为认定

标准。

14、根据《保障中小企业款项支付条例》关于工程建设领域保证金说法，正确的是（ ）。

A．除投标保证金和履约保证金外，工程建设中不得收取其他保证金

B．事业单位应当将保证金限定为现金

C．保证金的形式由双方协商确定

D．大型企业应当按照合同约定在保证期限届满后及时与中小企业对收取的保证金进行核实结算

【答案】：D

【解析】：规范保证金收取和结算：除依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金

外，工程建设中不得以任何形式收取其他保证金（选项 A 错误），不得将保证金限定为现金（选项 B 错误）；保证

金收取比例、方式应当符合法律、行政法规和国家有关规定；保证期限届满后，应当及时对保证金进行核实和结算

（选项 D 正确）。

选项 C 错误，虽然保证金的具体形式可以由双方协商确定，但该条例强调了保证金的形式不应被限定为现金，也不

应超出国家规定的比例。因此，更准确的说法是保证金的具体形式可以在符合国家规定的前提下由双方协商确定。

15、下列建设项目中，不需要办理施工许可证的是（ ）。

A．实行开工报告制度的大型项目

B．工程总承包项目

C．政府投资项目

D．装饰装修项目

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，对于实行开工报告审批制度的建设项目，不再需要办理施工许可证。

选项 B 错误，对采用工程总承包模式的工程建设项目，仍然需要依法办理施工许可证。

选项 C 错误，政府投资项目一般也需要办理施工许可证，除非符合特定条件，如实行开工报告审批制度的重大政府

投资项目。

选项 D 错误，装饰装修项目如果达到一定规模（如工程投资额在 30 万元以上或者建筑面积在 300 平方米以上），

也需要办理施工许可证。

16、在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（ ）。

A．建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内向发证机关申请延期

24

负责受理和审批。对批准注册的，核发注册证书，并在核发证书后 30 日内送国务院住房城乡建设主管部门备案。

13、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》属于施工企业承揽业务不良行为的（ ）。

A．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B．相互串通投标的

C．未按照节能设计进行施工的

D．未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的

【答案】：B

【解析】：承揽业务不良行为认定标准

（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；

（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；选项 B 正确

（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（5）将承包的工程转包或违法分包的。

选项 A 属于资质不良行为认定标准；选项 C 属于工程质量不良行为认定标准；选项 D 属于工程安全不良行为认定

标准。

14、根据《保障中小企业款项支付条例》关于工程建设领域保证金说法，正确的是（ ）。

A．除投标保证金和履约保证金外，工程建设中不得收取其他保证金

B．事业单位应当将保证金限定为现金

C．保证金的形式由双方协商确定

D．大型企业应当按照合同约定在保证期限届满后及时与中小企业对收取的保证金进行核实结算

【答案】：D

【解析】：规范保证金收取和结算：除依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金

外，工程建设中不得以任何形式收取其他保证金（选项 A 错误），不得将保证金限定为现金（选项 B 错误）；保证

金收取比例、方式应当符合法律、行政法规和国家有关规定；保证期限届满后，应当及时对保证金进行核实和结算

（选项 D 正确）。

选项 C 错误，虽然保证金的具体形式可以由双方协商确定，但该条例强调了保证金的形式不应被限定为现金，也不

应超出国家规定的比例。因此，更准确的说法是保证金的具体形式可以在符合国家规定的前提下由双方协商确定。

15、下列建设项目中，不需要办理施工许可证的是（ ）。

A．实行开工报告制度的大型项目

B．工程总承包项目

C．政府投资项目

D．装饰装修项目

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，对于实行开工报告审批制度的建设项目，不再需要办理施工许可证。

选项 B 错误，对采用工程总承包模式的工程建设项目，仍然需要依法办理施工许可证。

选项 C 错误，政府投资项目一般也需要办理施工许可证，除非符合特定条件，如实行开工报告审批制度的重大政府

投资项目。

选项 D 错误，装饰装修项目如果达到一定规模（如工程投资额在 30 万元以上或者建筑面积在 300 平方米以上），

也需要办理施工许可证。

16、在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（ ）。

A．建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内向发证机关申请延期

25

B．超过 3 个月未恢复施工的，施工许可证自行废止

C．中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关重新申请施工许可证

D．建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内向发证机关报告，而不是申请延期。

选项 B 错误，超过 3 个月未恢复施工，施工许可证不会自行废止。施工许可证的废止是针对未按时开工且未申请延

期的情况。

选项 C 错误，中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证，而不是重新申请施工

许可证。

选项 D 正确，建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

17、关于依法必须进行招标项目的招标异议处理，说法正确的是（ ）。

A．潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件时提出

B．其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出

C．招标人对收到的异议作出答复前，不得暂停投标活动

D．投标人对评标结果有异议的，应当在合同签订前

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件

截止时间 2 日前提出，而不是在提交资格预审申请文件时提出。

选项 B 正确，其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。

选项 C 错误，招标人对收到的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动，而不是不得暂停。

选项 D 错误，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出，而不是在合同签订前。

18、关于依法必须进行招标项目的投标保证金，说法正确的是（ ）。

A．投标保证金有效期应当长于投标有效期

B．投标保证金不得超过招标项目估算价 3%

C．勘察服务投标的投标保证金不得超过 80 万元

D．境内投标单位以现金形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

选项 B 错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。

选项 C 错误，施工、货物招标的，投标保证金最高不得超过 80 万元人民币；勘察、设计等服务招标的，投标保证

金最高不得超过 10 万元人民币。

选项 D 正确，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户

转出。

19、关于政府采购框架协议采购的说法，正确的是（ ）。

A．封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议

B．集中采购目录以内品目，属于小额零星采购的，可以采用框架协议采购方式采购

C．开放式框架协议采购，不得增加供应商

D．开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

25

B．超过 3 个月未恢复施工的，施工许可证自行废止

C．中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关重新申请施工许可证

D．建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内向发证机关报告，而不是申请延期。

选项 B 错误，超过 3 个月未恢复施工，施工许可证不会自行废止。施工许可证的废止是针对未按时开工且未申请延

期的情况。

选项 C 错误，中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证，而不是重新申请施工

许可证。

选项 D 正确，建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

17、关于依法必须进行招标项目的招标异议处理，说法正确的是（ ）。

A．潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件时提出

B．其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出

C．招标人对收到的异议作出答复前，不得暂停投标活动

D．投标人对评标结果有异议的，应当在合同签订前

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件

截止时间 2 日前提出，而不是在提交资格预审申请文件时提出。

选项 B 正确，其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。

选项 C 错误，招标人对收到的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动，而不是不得暂停。

选项 D 错误，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示

期间提出，而不是在合同签订前。

18、关于依法必须进行招标项目的投标保证金，说法正确的是（ ）。

A．投标保证金有效期应当长于投标有效期

B．投标保证金不得超过招标项目估算价 3%

C．勘察服务投标的投标保证金不得超过 80 万元

D．境内投标单位以现金形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

选项 B 错误，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%。

选项 C 错误，施工、货物招标的，投标保证金最高不得超过 80 万元人民币；勘察、设计等服务招标的，投标保证

金最高不得超过 10 万元人民币。

选项 D 正确，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户

转出。

19、关于政府采购框架协议采购的说法，正确的是（ ）。

A．封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议

B．集中采购目录以内品目，属于小额零星采购的，可以采用框架协议采购方式采购

C．开放式框架协议采购，不得增加供应商

D．开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

26

选项 B 正确，集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、配件等，属于小额零星采购的，可以采用框架协

议采购方式采购

选项 C 错误，开放式框架协议采购是指明确采购需求和付费标准等框架协议条件，愿意接受协议条件的供应商可以

随时申请加入的框架协议采购。

选项 D 错误，封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式。

20、关于违约责任减轻的说法，正确的是（ ）。

A．当事人都违反合同的，各自损失由各方自行承担

B．当事人一方因第三人的原因造成违约的，由第三人承担违约责任

C．当事人迟延履行后发生不可抗力的，减轻其违约责任

D．当事人一方违约后，对方没有采取适当措施使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。这并不意味着各自损失由各方自行承担，

而是各自承担因自己违约行为给对方造成的损失。

选项 B 错误，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的

纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。

选项 C 错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。不可抗力只有在导致合同不能履行的情况下

才能作为免责事由，且必须及时通知对方并提供证明。

选项 D 正确，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不

得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。

21、关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。

A．承包人将承包的建设工程转包的，发包人可以解除合同

B．合同约定的工期，承包人没有完工发包人可以解除合同

C．发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同

D．承包人已经完成的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

选项 B 错误，因为工期延误本身并不自动赋予发包人解除合同的权利；除非这种延误构成根本违约，即严重影响了

合同的根本目的实现。

选项 C 错误，按照规定，如果发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人

才可以解除合同，并非只要未按时支付即可立即解除合同。

选项 D 错误，对于已经完成但质量不合格的建设工程，发包人不能直接解除合同，而是应该参照建设工程施工合同

无效的规定处理，如请求承包人承担修复责任等。

22、关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。

A．租赁期限超过六个月的，可采用书面形式

B．租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

C．租赁物在租赁期间发生所有权变动的租赁合同解除

D．租赁期限超过 20 年的，超过部分无效

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，租赁期限超过六个月的，应当采用书面形式。如果未采用书面形式，且租赁期限无法确定

的，则视为不定期租赁合同，而不是“可采用书面形式”。

选项 B 错误，租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁合同，并非视为租赁合同未

26

选项 B 正确，集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、配件等，属于小额零星采购的，可以采用框架协

议采购方式采购

选项 C 错误，开放式框架协议采购是指明确采购需求和付费标准等框架协议条件，愿意接受协议条件的供应商可以

随时申请加入的框架协议采购。

选项 D 错误，封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式。

20、关于违约责任减轻的说法，正确的是（ ）。

A．当事人都违反合同的，各自损失由各方自行承担

B．当事人一方因第三人的原因造成违约的，由第三人承担违约责任

C．当事人迟延履行后发生不可抗力的，减轻其违约责任

D．当事人一方违约后，对方没有采取适当措施使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。这并不意味着各自损失由各方自行承担，

而是各自承担因自己违约行为给对方造成的损失。

选项 B 错误，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的

纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。

选项 C 错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。不可抗力只有在导致合同不能履行的情况下

才能作为免责事由，且必须及时通知对方并提供证明。

选项 D 正确，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不

得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。

21、关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。

A．承包人将承包的建设工程转包的，发包人可以解除合同

B．合同约定的工期，承包人没有完工发包人可以解除合同

C．发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同

D．承包人已经完成的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。

选项 B 错误，因为工期延误本身并不自动赋予发包人解除合同的权利；除非这种延误构成根本违约，即严重影响了

合同的根本目的实现。

选项 C 错误，按照规定，如果发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人

才可以解除合同，并非只要未按时支付即可立即解除合同。

选项 D 错误，对于已经完成但质量不合格的建设工程，发包人不能直接解除合同，而是应该参照建设工程施工合同

无效的规定处理，如请求承包人承担修复责任等。

22、关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。

A．租赁期限超过六个月的，可采用书面形式

B．租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效

C．租赁物在租赁期间发生所有权变动的租赁合同解除

D．租赁期限超过 20 年的，超过部分无效

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，租赁期限超过六个月的，应当采用书面形式。如果未采用书面形式，且租赁期限无法确定

的，则视为不定期租赁合同，而不是“可采用书面形式”。

选项 B 错误，租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁合同，并非视为租赁合同未

27

生效。

选项 C 错误，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力，即“买卖不破租赁”。

选项 D 正确，根据《民法典》的规定，租赁期限不得超过 20 年。超过 20 年的，超过部分无效。

23、某施工企业以其自有厂房作为抵押物向甲借款，并由乙提供连带责任保证，后甲放弃该厂房抵押权，关于乙的

责任的说法，正确的是（ ）。

A．乙不再承担保证责任

B．乙在该抵押物担保范围内承担保证责任

C．乙在该抵押物担保范围内免除保证责任

D．乙的保证责任不受影响

【答案】：D

【解析】：根据《民法典》的相关规定，当同一债权既有物的担保又有人的担保时，如果债权人放弃了物的担保，

则保证人仅在债权人放弃权利的范围内免除保证责任。但是，对于连带责任保证而言，即使债权人放弃物的担保，

保证人的保证责任也不受影响，除非有特别约定。

题目中提到甲放弃了厂房的抵押权，但乙提供的是一般保证还是连带责任保证是关键信息。由于题目指明了乙提供

的是“连带责任保证”，依据法律规定，即使债权人（甲）放弃了物的担保（即厂房的抵押权），保证人（乙）仍

需对全部债务承担连带保证责任。

因此，正确答案为 D 选项：乙的保证责任不受影响。其他选项均不符合法律规定的情况。

24、下列安全责任中，属于施工起重机械和自升架设设施出租单位安全责任的是（ ）。

A．在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明

B．具备相应的企业资质和安全生产许可证

C．编制拆装方案制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督

D．组织安全施工技术交底并签字确认

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件

的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

选项 B 错误，具备相应的企业资质和安全生产许可证是安装、拆卸单位的责任，而不是出租单位的责任。

选项 C 错误，编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督是安装、拆卸单位的安全责任，而不

是出租单位的责任。

选项 D 错误，组织安全施工技术交底并签字确认同样是安装、拆卸单位的责任，而不是出租单位的责任。

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，对设计安全负责的主体是（ ）。

A．设计咨询单位

B．施工图深化设计单位

C．设计单位和注册建筑师等注册执业人员

D．施工图审查机构

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，“设计咨询单位”通常提供咨询服务，并不直接承担设计责任。

选项 B 错误，“施工图深化设计单位”，虽然参与到了设计过程中，但其主要职责在于将初步设计方案细化，并非

原始设计责任的主要承担者。

选项 C 正确，《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。

选项 D 错误，“施工图审查机构”的职责是对施工图进行合规性审核，而非直接承担设计责任。

26、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》安全生产许可证，有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）

27

生效。

选项 C 错误，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力，即“买卖不破租赁”。

选项 D 正确，根据《民法典》的规定，租赁期限不得超过 20 年。超过 20 年的，超过部分无效。

23、某施工企业以其自有厂房作为抵押物向甲借款，并由乙提供连带责任保证，后甲放弃该厂房抵押权，关于乙的

责任的说法，正确的是（ ）。

A．乙不再承担保证责任

B．乙在该抵押物担保范围内承担保证责任

C．乙在该抵押物担保范围内免除保证责任

D．乙的保证责任不受影响

【答案】：D

【解析】：根据《民法典》的相关规定，当同一债权既有物的担保又有人的担保时，如果债权人放弃了物的担保，

则保证人仅在债权人放弃权利的范围内免除保证责任。但是，对于连带责任保证而言，即使债权人放弃物的担保，

保证人的保证责任也不受影响，除非有特别约定。

题目中提到甲放弃了厂房的抵押权，但乙提供的是一般保证还是连带责任保证是关键信息。由于题目指明了乙提供

的是“连带责任保证”，依据法律规定，即使债权人（甲）放弃了物的担保（即厂房的抵押权），保证人（乙）仍

需对全部债务承担连带保证责任。

因此，正确答案为 D 选项：乙的保证责任不受影响。其他选项均不符合法律规定的情况。

24、下列安全责任中，属于施工起重机械和自升架设设施出租单位安全责任的是（ ）。

A．在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明

B．具备相应的企业资质和安全生产许可证

C．编制拆装方案制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督

D．组织安全施工技术交底并签字确认

【答案】：A

【解析】：选项 A 正确，《建设工程安全生产管理条例》规定，出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件

的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

选项 B 错误，具备相应的企业资质和安全生产许可证是安装、拆卸单位的责任，而不是出租单位的责任。

选项 C 错误，编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督是安装、拆卸单位的安全责任，而不

是出租单位的责任。

选项 D 错误，组织安全施工技术交底并签字确认同样是安装、拆卸单位的责任，而不是出租单位的责任。

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，对设计安全负责的主体是（ ）。

A．设计咨询单位

B．施工图深化设计单位

C．设计单位和注册建筑师等注册执业人员

D．施工图审查机构

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，“设计咨询单位”通常提供咨询服务，并不直接承担设计责任。

选项 B 错误，“施工图深化设计单位”，虽然参与到了设计过程中，但其主要职责在于将初步设计方案细化，并非

原始设计责任的主要承担者。

选项 C 正确，《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。

选项 D 错误，“施工图审查机构”的职责是对施工图进行合规性审核，而非直接承担设计责任。

26、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》安全生产许可证，有效期满需要延期的，企业应当于期满前（ ）

28

向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．3 个月

B．1 个月

C．2 个月

D．6 个月

【答案】：A

【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证的有效期为 3 年。企业在安全生产许

可证有效期满需要延期的，应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

因此，选项 A 是正确的。

27、根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》，下列作业人员中属于

建筑施工特种作业人员的是（ ）。

A．砌筑工

B．建筑电工

C．混凝土工

D．模板工

【答案】：B

【解析】：建筑施工特种作业包括：（1）建筑电工；（2）建筑架子工；（3）建筑起重信号司索工；（4）建筑

起重机械司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设

主管部门认定的其他特种作业。

因此，本题中选项 B“建筑电工”属于建筑施工特种作业人员。而选项 A 砌筑工、选项 C 混凝土工和选项 D 模板

工则被归类为一般技术工人，不属于特种作业人员范围。故正确答案是 B。

28、关于施工生产安全事故应急救援预案编制主体的说法，正确是（ ）。

A．施工企业项目部应当根据建设工程施工的特点、范围制定施工现场生产安全事故应急救援预案

B．实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C．施工企业应当制定本单位生产安全事故应急预案

D．应急救援队伍应当制定建设工程生产安全事故应急预案

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，虽然施工单位确实需要对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，并制定相应的

应急预案，但这一职责主要由施工单位整体负责，而不是单个项目部。项目部可能会参与具体实施或细化预案，但

不是预案的主要编制主体。

选项 B 错误，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单

位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组

织演练。

选项 C 正确，依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当制定本单位的生产安全事故应急救援预案。

选项 D 错误，应急救援队伍主要是参与执行应急救援工作，而不是直接负责制定建设工程生产安全事故应急预案。

应急预案的制定责任在于生产经营单位以及相关政府部门。

29、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于项目负责人施工现场带班制度说法正

确的是（ ）。

A．每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 70%

B．带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动

C．因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的专业监理工程师请假经批准后方可离开

28

向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A．3 个月

B．1 个月

C．2 个月

D．6 个月

【答案】：A

【解析】：根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证的有效期为 3 年。企业在安全生产许

可证有效期满需要延期的，应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

因此，选项 A 是正确的。

27、根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》，下列作业人员中属于

建筑施工特种作业人员的是（ ）。

A．砌筑工

B．建筑电工

C．混凝土工

D．模板工

【答案】：B

【解析】：建筑施工特种作业包括：（1）建筑电工；（2）建筑架子工；（3）建筑起重信号司索工；（4）建筑

起重机械司机；（5）建筑起重机械安装拆卸工；（6）高处作业吊篮安装拆卸工；（7）经省级以上人民政府建设

主管部门认定的其他特种作业。

因此，本题中选项 B“建筑电工”属于建筑施工特种作业人员。而选项 A 砌筑工、选项 C 混凝土工和选项 D 模板

工则被归类为一般技术工人，不属于特种作业人员范围。故正确答案是 B。

28、关于施工生产安全事故应急救援预案编制主体的说法，正确是（ ）。

A．施工企业项目部应当根据建设工程施工的特点、范围制定施工现场生产安全事故应急救援预案

B．实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案

C．施工企业应当制定本单位生产安全事故应急预案

D．应急救援队伍应当制定建设工程生产安全事故应急预案

【答案】：C

【解析】：选项 A 错误，虽然施工单位确实需要对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，并制定相应的

应急预案，但这一职责主要由施工单位整体负责，而不是单个项目部。项目部可能会参与具体实施或细化预案，但

不是预案的主要编制主体。

选项 B 错误，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单

位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组

织演练。

选项 C 正确，依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当制定本单位的生产安全事故应急救援预案。

选项 D 错误，应急救援队伍主要是参与执行应急救援工作，而不是直接负责制定建设工程生产安全事故应急预案。

应急预案的制定责任在于生产经营单位以及相关政府部门。

29、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于项目负责人施工现场带班制度说法正

确的是（ ）。

A．每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 70%

B．带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动

C．因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的专业监理工程师请假经批准后方可离开

29

D．离开施工现场期间，应当通过视频、电话等方式开展日常工作

【答案】：B

【解析】：选项 A 错误，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。

选项 B 正确，项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。

选项 C 错误，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。

选项 D 错误，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。

30、关于生产安全事故调查的说法，正确的是（ ）。

A．事故调查组应当自事故开始调查之日起 60 日内提交事故调查报告

B．事故调查中进行技术鉴定的时间计入调查期限

C．事故调查报告可以附具有关证据材料

D．事故调查组可以聘请专家参与调查

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故

调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。

选项 B 错误，技术鉴定所需时间不计入事故调查期限内。

选项 C 错误，事故调查报告应当附具有关证据材料。

选项 D 正确，《生产安全事故报告和调查处理条例》明确指出，根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、

安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并且应

当邀请人民检察院派人参加。同时，为确保调查的专业性和公正性，事故调查组可以聘请相关领域的专家参与调查。

31、关于应急管理部门开展安全生产行政执法工作的行使职权的说法，正确的是（ ）。

A．经被检查的生产经营单位同意，可以调阅有关资料向有关单位人员了解情况

B．对检查中发现的事故隐患应当责令限期排除

C．重大事故隐患排除后，即可恢复生产经营和使用

D．对检查中发现的安全生产违法行为应当场予以纠正或者要求限期改正

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，调阅有关资料和向有关单位人员了解情况不需要被检查单位的同意。

选项 B 错误，对检查中发现的事故隐患应当责令立即排除，而不是限期排除。

选项 C 错误，重大事故隐患排除后，需要经审查同意，方可恢复生产经营和使用，而不是立即恢复。

选项 D 正确，对检查中发现的安全生产违法行为应当场予以纠正或者要求限期改正。

32、根据《建设工程勘察设计管理条例》，施工企业发现建设工程设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定

的质量要求，应当（ ）。

A．由技术负责人商经设计单位修改

B．继续按设计文件施工

C．向施工图审查机构提出修改建议

D．报告建设单位处理

【答案】：D

【解析】：选项 A 错误，技术负责人无权直接与设计单位协商修改设计文件。

选项 B 错误，继续按设计文件施工可能会导致工程质量不达标，甚至引发安全问题。

选项 C 错误，施工图审查机构的职责是在施工前对图纸进行审查，而不是在施工过程中提出修改建议。

选项 D 正确，施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求

的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。