参考解析：选项A错误，合同成立并不意味着物权已经转移，仅仅表示双方达成了一致。
选项B错误，合同生效是指合同具备了法律约束力，但这仍然不等于物权已经转移。
选项C错误，实际占有不动产并不必然导致物权的转移，只有经过合法登记后才发生效力。
选项D正确，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。            

参考解析：债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：
（1）建筑物和其他土地附着物；
（2）建设用地使用权；
（3）海域使用权；
（4）生产设备、原材料、半成品、产品；选项C正确
（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；
（6）交通运输工具；
（7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
下列财产不得抵押：
（1）土地所有权；选项A错误
（2）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；
（3）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；选项B错误
（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；选项D错误
（5）依法被查封、扣押、监管的财产；
（6）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。            

参考解析：《著作权法》规定，有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法人或者非法人组织可以给予作者奖励：
（1）主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、示意图、计算机软件等职务作品；
（2）报社、期刊社、通讯社、广播电台、电视台的工作人员创作的职务作品；
（3）法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他非法人组织享有的职务作品。
张某在本职工作范围内，利用了单位提供的物质技术条件来完成了一项设计图，并且这项设计图是由单位承担责任的。因此，根据相关法律规定，张某享有该设计图的署名权，而设计图的其他著作权则归单位所有。选项D正确反映了这一法律条款的内容。其他选项不符合上述对于特定条件下职务作品著作权归属的相关规定。            

参考解析：因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。
根据题意，虽然海鲜变质是由于乙公司的运输车辆冷藏设备故障造成的，但根据《民法典》的规定，张某作为消费者，有权选择向生产者甲公司或者销售者丙公司请求赔偿。
因此，正确答案为D：张某既可以向甲公司，也可以向丙公司请求赔偿。
需要注意的是，如果丙公司先行赔偿了张某，因为变质的原因在于乙公司的过失，丙公司还可以向乙公司追偿。同样，如果甲公司先行赔偿了张某，甲公司也有权向乙公司追偿。            

参考解析：选项A错误，因为物业服务企业的责任在于其是否尽到安全保障义务，而不是直接承担侵权责任。
选项B错误，因为侵权责任应由实际侵权人承担，而不是由物业服务企业共同承担。
选项C错误，因为并不是所有建筑物使用人都需要共同给予补偿，只有在不能确定具体侵权人的情况下，才由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
选项D正确，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。            

参考解析：下列项目免征增值税：
（1）农业生产者销售的自产农产品，农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治；
（2）医疗机构提供的医疗服务；
（3）古旧图书，自然人销售的自己使用过的物品；选项A错误
（4）直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备；选项B错误
（5）外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备；选项C错误
（6）由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品，残疾人个人提供的服务；
（7）托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务，婚姻介绍服务，殡葬服务；
（8）学校提供的学历教育服务，学生勤工俭学提供的服务；
（9）纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的门票收入。
上述规定的免税项目具体标准由国务院规定。
选项D正确，“粮油公司销售的农产品”并不是农业生产者自产自销的情况，不符合免征条件。            

参考解析：行政强制措施的种类：
①限制公民人身自由；
②查封场所、设施或者财物；选项D正确
③扣押财物；
④冻结存款、汇款；
⑤其他行政强制措施。
行政处罚的种类：
①警告、通报批评；
②罚款、没收违法所得、没收非法财物；选项B错误
③暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；选项A错误
④限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；选项C错误
⑤行政拘留；
⑥法律、行政法规规定的其他行政处罚。            

参考解析：选项A错误，行政合理性的基本内涵包括比例原则和平等对待两个方面。
选项B正确，依法行政原则是行政法的首要原则，其基本内涵包括职权法定、法律优先和法律保留三个方面。
选项C错误，诚信原则，行政主体不得为了自身的利益欺骗行政相对人，不得“钓鱼执法”和“养鱼执法”，违反法律、法规、政策的初衷和目的。
选项D错误，诚信原则，行政主体必须依法行政，不得任意反悔。            

参考解析：《刑法》第5条规定：“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”
因此，选项A “所犯罪行”是直接符合题意的答案。选项B人身危险性、选项C社会危害性和选项D犯罪态度虽然也是评估犯罪和量刑时需要考虑的因素，但它们并不直接作为罪责刑相适应原则核心内容的一部分来决定刑罚的轻重。            

参考解析：被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（1）阻止他人重大犯罪活动的；
（2）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（3）有发明创造或者重大技术革新的；
（4）在日常生产、生活中舍己救人的；
（5）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（6）对国家和社会有其他重大贡献的。
选项A错误，犯罪情节较轻：这是缓刑的条件之一，并不是减刑的法定条件。
选项B错误，遵守监规，确有悔改表现：这可以作为减刑的酌定条件，但并不必然导致减刑。
选项C正确，阻止他人重大犯罪活动：这是重大立功表现之一，法律明确规定应当减刑。
选项D错误，已满75周岁：这是缓刑的条件之一，并不是减刑的法定条件。            

参考解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：
（1）代理期限届满或者代理事务完成；选项B
（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；选项C
（3）代理人丧失民事行为能力；
（4）代理人或者被代理人死亡；
（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。选项D
选项A正确，代理人的法定代表人死亡并不直接导致代理关系的终止。因此，这个选项是不能导致建设工程代理行为终止的情形。            

参考解析：选项A错误，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。
选项B正确，持有施工总承包、专业承包三级资质的企业，可按照现行二级资质标准要求申请升级，也可按照上述要求直接申请二级资质。
选项C错误，建筑业企业施工劳务资质由审批制改为备案制，由企业注册地设区市住房和城乡建设主管部门负责办理备案手续。企业提交企业名称、统一社会信用代码、办公地址、法定代表人姓名及联系方式、企业净资产、技术负责人、技术工人等信息材料后，备案部门应当场办理备案手续，并核发建筑业企业施工劳务资质证书。企业完成备案手续并取得资质证书后，即可承接施工劳务作业。
选项D错误，具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包二级资质。            

参考解析：选项A错误，专业作业承包人不得将其承包的劳务再分包。
选项B错误，总承包人或承包人不能将自己承包的全部建设工程转包给第三人，也不能将其全部建设工程支解后以分包的名义分别转包给第三人
选项C错误，承包单位禁止将工程分包给个人。
选项D正确，经发包人同意，总承包人可以将自己承包的部分工作交由第三人完成，但主体结构的施工必须由承包人自行完成。这表明，在非主体结构部分的工作且获得发包人的认可下，分包行为是允许的。            

参考解析：《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，注册建造师不得有下列行为：
（1）不按设计图纸施工；
（2）使用不合格建筑材料；
（3）使用不合格设备、建筑构配件；
（4）违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定；
（5）在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益；
（6）签署弄虚作假或在不合格文件上签章的；
（7）以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；选项A错误
（8）同时在两个或者两个以上企业聘用并执业；选项B错误
（9）超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动；
（10）未变更注册单位而在另一家企业从事执业活动；选项C错误
（11）所负责工程办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业；选项D正确
（12）伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书注册证书和执业印章；
（13）不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。            

参考解析：注册建造师有下列情形之一的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书或者公告其注册证书作废：
（1）有以上规定的注册证书失效情形发生的；
（2）依法被撤销注册的；
（3）依法被吊销注册证书的；
（4）受到刑事处罚的；选项C正确
（5）法律、法规规定应当注销注册的其他情形。
注册建造师有下列情形之一的，其注册证书失效：
（1）聘用单位破产的；选项A错误
（2）聘用单位被吊销营业执照的；
（3）聘用单位被吊销或者撤回资质证书的；
（4）已与聘用单位解除聘用合同关系的；
（5）注册有效期满且未延续注册的；选项D错误
（6）年龄超过65周岁的；选项B错误
（7）死亡或不具有完全民事行为能力的；
（8）其他导致注册失效的情形。            

参考解析：选项A错误，建筑市场的信用信息在省级建筑市场平台或者全国市场建筑平台进行公开。
选项B错误，建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息、不良信用信息构成。
选项D错误，基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等。不包含奖惩信息。
选项C正确，优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息。
不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。            

参考解析：机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。            

参考解析：选项A错误，根据《城乡规划法》的规定，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。因此，不仅仅限于县级人民政府，还包括市级等更高级别的政府机构。
选项B错误，使建设单位获得了有关人民政府土地主管部门的批准，如果经核实不符合规划条件，建设单位依然不能组织竣工验收。
选项C正确，依据《城乡规划法》，只有经过城乡规划主管部门核实并确认符合规划条件后，建设单位才能进行竣工验收。因此，未经核实的项目，不得组织竣工验收。
选项D错误，实际上是建设单位而非施工单位需要在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。            

参考解析：施工许可证的申请条件：
1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。选项D错误
2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。
3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。选项B错误
4）已经确定施工企业。
5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格。选项A错误，选项C正确
6）有保证工程质量和安全的具体措施。            

参考解析：《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
题目背景信息指出，建设项目于2023年7月24日中止施工。因此，建设单位需要在中止施工之日起1个月内，即最迟在2023年8月24日前向发证机关报告中止施工的情况。            

参考解析：选项A错误，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
选项B错误，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
选项C错误，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
选项D正确，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

参考解析：选项A错误，依次确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
选项B错误，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
选项C正确，招标人设有标底的，标底在开标前应当保密，并在评标时作为参考。
选项D错误，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

参考解析：封闭式框架协议采购程序，确定第一阶段入围供应商，其评审方法包括价格优先法和质量优先法。因此，正确答案是 A. 质量优先法。
选项B（顺序轮候法）、选项C（直接选定法）及选项D（综合评估法）虽然也是与采购相关的术语，但它们不是封闭式框架协议采购第一阶段确定入围供应商时使用的评审方法。其中，“顺序轮候”是属于第二阶段成交供应商的一种确定方式之一；“直接选定”同样是第二阶段选择成交供应商的方式；而“综合评估法”则更多地出现在招标采购过程中作为评标方法使用。

参考解析：选项A正确，先履行抗辩权。当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
本例中，甲公司作为先履行一方，未按照合同约定的时间支付预付款，因此当它后来要求乙公司履行交付水泥的义务时，乙公司可以援引先履行抗辩权暂时拒绝履行自己的义务直到甲公司完成了自己的预付款义务。
选项B错误，同时履行抗辩权，适用于没有明确先后履行顺序的情况，双方应同时履行各自义务，显然不符合题干描述。
选项C错误，不安抗辩权，允许先履行方在对方出现可能丧失履约能力的情形下暂停履行，但题干并没有提到乙公司有任何关于甲公司未来履约能力方面的担忧。
选项D错误，先诉抗辩权，属于担保法律关系中的概念，特别是针对一般保证人提出的抗辩，并不适用于本题情境。

参考解析：受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外，该承诺有效。
因此，乙的承诺在通常情况下是可以按时到达甲的，但由于邮递公司的错误导致迟到。除非甲及时通知乙不接受该承诺，否则该承诺依然有效。既然甲未做任何表示，可以认为甲默认接受了乙的承诺，合同成立且生效。
故正确答案为A：合同成立且已生效，乙有权要求甲履行合同。

参考解析：选项A正确，选项B错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。
选项C错误，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。C未提及使另外一台设备价值受到损害。
选项D错误，出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。

参考解析：选项A错误，提存权是指在特定情形下，比如收货人不明或无正当理由拒绝受领货物时，承运人可以将货物提存的权利。题目描述的情形并不符合提存权的条件。
选项B错误，拍卖权一般是指在法律规定的特殊情况下（如提存物不适于提存或提存费用过高），债务人可以拍卖标的物并提存所得价款。题目中的情形并未涉及拍卖。
选项C错误，拒绝运输权是指在特定条件下（如托运人不按规定包装货物或未按要求提交危险品相关信息），承运人可以拒绝运输的权利。题目中的情形是因为费用未支付，而不是因为这些特定条件。
选项D正确，留置权是指当托运人或收货人不支付运费、保管费或其他费用时，承运人有权留置相应运输的货物。这是符合题目描述的情形的。

参考解析：租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的按照不定期租赁合同执行，当事人可以随时解除合同，但应当在合理期限之前通知对方。
选项A正确，租赁期满后甲公司继续支付租金，乙公司亦未拒绝，说明双方形成了新的不定期租赁关系。此时，乙公司有权随时解除租赁合同，但需在合理期限前通知甲公司。
选项B错误，因为不需要乙公司事后明确同意续租才有效，而是已经形成了不定期租赁。
选项C错误，双方实际上通过继续支付和接受租金的行为默认了合同继续有效。
选项D错误，虽然乙公司接受租金可视为续租，但并没有具体约定续订的期限，因此形成的是不定期租赁而非特定12个月的租赁期。

参考解析：采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
因此，在选项中只有设计单位（A）符合这一要求。选项B造价咨询单位、选项C施工单位和选项D建设单位在此条例中并不承担此项特定职责。

参考解析：选项B正确，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。
安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：
（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；
（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；
（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；
（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；
（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
选项ACD属于撤销的情形。

参考解析：选项A错误，获得救治权：这主要指的是在发生生产安全事故后，从业人员有权利获得及时的医疗救助。
选项B错误，拒绝违章指挥权：这是指作业人员有权拒绝接受违反安全生产法律法规和标准的指挥或强迫冒险作业。
选项C错误，正当防卫权：这个概念通常出现在刑法领域，指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为。
选项D正确，紧急避险权:《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

参考解析：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

参考解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
2人死亡属于一般事故，10人重伤属于较大事故，直接经济损失900余万元属于一般事故，综合起来，该事故等级应当认定为较大事故。

参考解析：选项A正确，《建设工程安全生产管理条例》规定，国务院负责安全生产监督管理的部门依照《安全生产法》的规定，对全国建设工程安全生产工作实施综合监督管理。
选项B正确，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程安全生产实施监督管理。
选项C错误，施工安全监督人员应当具备下列条件：（2）具有两年及以上施工安全管理经验。
选项D正确，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门可以将施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施。

参考解析：选项A错误，建设单位应当将建筑的设计使用年限、结构体系、抗震设防烈度、抗震设防类别等具体情况和使用维护要求记入使用说明书，并将使用说明书交付使用人或者买受人。
选项B正确，建设单位应当组织勘察、设计、施工、工程监理单位建立隔震减震工程质量可追溯制度，利用信息化手段对隔震减震装置采购、勘察、设计、进场检测、安装施工、竣工验收等全过程的信息资料进行采集和存储，并纳入建设项目档案。
选项C错误，实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。
选项D错误，建设工程所有权人应当按照规定对建设工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置及隔震标识进行检查、修缮和维护，及时排除安全隐患。

参考解析：选项A错误，国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程。
选项B错误，选项C正确，建筑、交通运输、计算机科学与技术等相关学科专业应当增加无障碍环境建设的教学和实践内容，相关领域职业资格、继续教育以及其他培训的考试内容应当包括无障碍环境建设知识。
选项D错误，国家鼓励机关、企业事业单位、社会团体以及其他社会组织，对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训。

参考解析：竣工验收应当具备的法定条件：
1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容。选项A错误
2）有完整的技术档案和施工管理资料。选项B正确
3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。选项D错误
4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
5）有施工单位签署的工程保修书。选项C错误

参考解析：选项A错误，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。
选项B错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设。
选项C正确，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。
选项D错误，建筑节能分部工程的质量验收，应在施工单位自检合格，且检验批、分项工程全部合格的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。

参考解析：选项A正确，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
选项B错误，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
选项C错误，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。
选项D错误，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。

参考解析：选项A错误，法律禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水，但是含低放射性物质的废水则需要符合国家有关放射性污染防治的规定和标准后才能排放，并不是完全禁止。
选项B错误，对于含热废水，法律规定应当采取措施保证水温符合水环境质量标准，并不是完全禁止排放。
选项C错误，法律并没有禁止向城镇排水设施排放污水，而是要求排水户必须向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证，并按照许可证的要求排放污水，同时需缴纳污水处理费。
选项D正确，禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。

参考解析：在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，不得进行新建、扩建活动。但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外。选项D正确选项ABC不属于必要的基础设施或公共服务设施。

参考解析：《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（4）患职业病的；
（5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；选项A正确
（6）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
选项B中的自杀行为、选项C中因醉酒导致的摔伤及选项D中吸毒后发生的交通事故均属于不得认定为工伤或视同工伤的情况，因为这些情形是由于故意犯罪、醉酒或吸毒等原因造成的。《工伤保险条例》明确规定了这些情况不属于工伤认定范围。

参考解析：选项A错误，《劳动争议调解仲裁法》规定，解决劳动争议，应当根据事实，遵循合法、公正、及时、着重调解的原则，依法保护当事人的合法权益。
选项B错误，劳动争议调解程序的启动有两种方式：一是当事人申请；二是调解委员会主动调解。
选项C错误，企业劳动争议调解委员会由职工代表和企业代表组成。职工代表由工会成员担任或者由全体职工推举产生，企业代表由企业负责人指定。
选项D正确，经调解达成调解协议的，由调解委员会制作调解协议书。

参考解析：根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》（2019年修正），下列证据不能单独作为认定案件事实的根据：
（1）当事人的陈述；选项A正确
（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；
（3）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；
（4）存有疑点的视听资料、电子数据；
（5）无法与原件、原物核对的复制件、复制品。
而书证（选项B）、物证（选项C）以及鉴定意见（选项D）在一般情况下，并不受上述限制，即它们可以作为独立的证明手段来认定案件事实，除非存在特定情形使这些证据变得不可靠或真实性受到质疑。所以，这题的解析强调了不同种类证据的法律效力差异。

参考解析：选项A正确，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。
选项B错误，发包人住所地人民法院。不符合法律规定。
选项C错误，承包人住所地人民法院。也不符合法律规定。
选项D错误，发包人和承包人约定的人民法院。虽然当事人可以协议选择管辖法院，但这种选择不能违反专属管辖的规定。因此，在建设工程施工合同纠纷中，即使双方有约定，也必须由建设工程所在地的人民法院管辖。

参考解析：行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：
第一，主要证据不足的；
第二，适用法律、法规错误的；
第三，违反法定程序的；
第四，超越职权的；选项B正确
第五，滥用职权的；
第六，明显不当的。
选项A属于驳回诉讼请求判决情形；选项C属于人民法院判决确认违法，但不撤销行政行为的情形；选项D属于变更判决。

参考解析：人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。调解应当遵循自愿、合法原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
选项A错误，对行政机关作出的关于确认山岭使用权的决定不服的：这类案件属于确认自然资源的所有权或使用权的决定，一般不适用调解。
选项B错误，认为行政机关侵犯其经营自主权的：这类案件属于对行政机关行为不服的争议，一般也不适用调解。
选项C错误，认为行政机关限制竞争的：这类案件涉及到行政机关滥用权力排除或限制竞争，通常也不适用调解。
选项D正确，请求行政赔偿的：请求行政赔偿的案件，由于涉及具体的赔偿金额，属于可以调解的范围。

参考解析：选项A正确，对已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物进行室内装修活动，应当按照规定限定作业时间，采取有效措施，防止、减轻噪声污染。
选项B错误，施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案。
选项C错误，建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价。
选项D错误，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。

参考解析：选项D正确，《行政复议法》规定，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议：（7）对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定或者工伤认定结论不服。
《行政复议法》规定，下列事项不属于行政复议范围：
（1）国防、外交等国家行为；
（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件；选项A错误
（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；选项B错误
（4）行政机关对民事纠纷作出的调解。选项C错误

参考解析：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

参考解析：项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：
①负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；
②现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；选项B正确
③对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；
④对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
⑤对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；
⑥依法报告生产安全事故情况。
选项AC属于施工单位主要负责人的安全生产职责；选项D属于施工单位安全生产管理机构的职责。

参考解析：选项A错误，《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
选项B正确，《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
选项C错误，因建设单位原因导致工程质量缺陷的，施工单位不是无偿修复。
选项D错误，因建设单位原因修复工程质量缺陷造成逾期交付的，施工单位不承担违约责任。

参考解析：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据《民法典》第153条第1款的规定，认定无效：
（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；选项A错误
（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；选项B错误
（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》中关于施工合同无效的相关规定还包括：
（1）招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。选项D错误
选项C正确，具有劳务作业法定资质的承包人（如劳务分包企业）与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，按照法律规定是有效的。

参考解析：即时解除合同也称为过错性解除合同，是指用人单位因劳动者的过错可以不必提前预告而解除劳动合同的行为。
《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
①在试用期间被证明不符合录用条件的；选项B正确
②严重违反用人单位的规章制度的；
③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
⑤因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形（以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的）致使劳动合同无效的；
⑥被依法追究刑事责任的。选项D错误
选项A错误，用人单位生产经营发生严重困难的：这种情况属于经济性裁员的原因之一，并不属于即时解除合同的情形；而是需要提前30日向工会或全体职工说明情况并听取意见后才能进行裁员。
选项C错误，劳动者患病不能从事原工作的：这属于非过错性解除（预告解除）的情况，用人单位需要提前30天通知或者额外支付一个月工资给劳动者。

参考解析：《职业病防治法》规定，劳动者享有下列职业卫生保护权利：
（1）获得职业卫生教育、培训；注意非安全教育。选项A错误
（2）获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务；
（3）了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施；
（4）要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件；选项B错误
（5）对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告；
（6）拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业；
（7）参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。选项D正确
选项C错误，属于用人单位应当在劳动过程中采取的职业病防治管理措施，不是劳动者的权利。

参考解析：选项A错误，建设工程施工企业编制投标报价应当包含并单列企业安全生产费用，竞标时不得删减。
选项B错误，企业在办法提出标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。
选项C正确，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。
选项D错误，总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日1个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

参考解析：《仲裁法》规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养（选项A）、监护（选项D）、扶养、继承纠纷（选项C）；②依法应当由行政机关处理的行政争议。
选项B正确，工程合同纠纷则属于典型的合同纠纷类型，因此依法可以通过仲裁解决。

参考解析：选项A错误，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
选项B错误，工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。
选项C正确，工程监理单位不得转让工程监理业务。
选项D错误，监理单位参加建设单位组织的建设工程竣工验收。

参考解析：选项A正确，建设工程项目实行总承包管理的，总包单位应负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交；各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总包单位。
选项B错误，勘察、设计等单位应当将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。
选项C错误，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
选项D错误，每项建设工程应编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。

参考解析：选项A错误，建筑起重机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书。选项B正确，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。
选项C错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
选项D错误，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，并向使用单位进行安全使用说明。

参考解析：《立法法》第11条规定：“下列事项只能制定法律：
（一）国家主权的事项；
（二）各级人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；
（三）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；选项A正确
（四）犯罪和刑罚；选项C正确
（五）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；选项E正确
（六）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；选项B正确
（七）对非国有财产的征收、征用；
（八）民事基本制度；
（九）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；
（十）诉讼制度和仲裁基本制度；
（十一）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
选项D错误，属于国务院行政管理职权的事项：这是国务院可以制定行政法规的事项，并不是只能由法律规定的事项。

参考解析：选项AB错误，选项C正确，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。
建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
选项D正确，如果建设单位与施工单位能够证明建筑物不存在质量缺陷，则可以不承担责任。这体现了过错推定原则的应用。
选项E正确，因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

参考解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：
（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；选项AB正确
（2）合同约定的工程验收合格的；选项C正确
（3）因非承包原因致使工程项目停工超120天（含），经建设单位同意的。选项E正确
选项D“经受聘企业同意的”并不符合上述规定中列出的特殊情况之一，因此不能作为正确答案。

参考解析：选项A错误，属于国家认定标准范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布。
选项B正确，公开建筑市场各方主体信用信息不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定，不得泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私。
选项C正确，通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门建立的信息共享机制，获取的有关建筑市场各方主体不良行为记录的信息，省、自治区、直辖市建设行政主管部门也应参照本规定在本地区统一公布。
选项D正确，行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录。
选项E错误，《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得；（4）暂停或者取消招标代理资格；（5）取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；（6）取消担任评标委员会成员的资格；（7）暂停项目执行或追回已拨付资金；（8）暂停安排国家建设资金；（9）暂停建设项目的审查批准；（10）行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。

参考解析：选项A正确，建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。
选项B正确，变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。
选项C正确，建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案。
选项D错误，经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图不得随意修改；确需修改的，城乡规划主管部门应当采取听证会等形式，听取利害关系人的意见；因修改给利害关系人合法权益造成损失的，应当依法给予补偿。
选项E错误，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条件通报同级土地主管部门并公示。

参考解析：选项A错误，一般不适合询价采购，而更适用于竞争性谈判或竞争性磋商等其他非招标采购方式。
选项BCE正确，根据《政府采购法》，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。
选项D错误，货物涉及技术秘密或独家专利：这类情形通常会采取单一来源采购方式，而非询价。

参考解析：选项AE正确，《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
选项B正确，《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。
选项C错误，虽然发生重大安全事故后企业往往会对相关人员进行事故原因分析及预防措施的学习，但此条并不直接作为法律法规要求中必须进行安全生产教育培训的情形之一。
选项D正确，新员工在上岗之前必须经过必要的安全生产教育和培训，未经培训合格者不得上岗。

参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度（选项A正确），确定消防安全责任人（选项B正确），制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程（选项D正确），设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材（选项E正确），并在施工现场入口处设置明显标志。
选项C错误，“建立专职消防队”并不是强制性要求。虽然施工单位可以依据实际情况考虑建立志愿或微型消防站以提高应急能力，但该条例并未将其列为必须履行的责任。

参考解析：选项A正确，县级以上人民政府及其有关主管部门依法对无障碍环境建设进行监督检查，根据工作需要开展联合监督检查。
选项B正确，县级以上人民政府 有关主管部门接到涉及无障碍环境建设的投诉和举报，应当及时处理并予以答复。
选项C错误，县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。
选项D错误，新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督。
选项E正确，县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估，并将评估结果向社会公布，接受社会监督。

参考解析：选项A正确，从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
选项B正确，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。
选项C正确，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对 因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
选项D错误，建设单位是工程质量第一责任人，依法对工程质量承担全面责任。
选项E错误，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

参考解析：裁减人员时，应当优先留用下列人员：
①与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；选项C正确
②与本单位订立无固定期限劳动合同的；选项A正确
③家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。选项D正确
选项B错误，描述不完全准确，只有当家庭没有其他就业人员且有需要抚养的未成年人时才符合优先留用条件。
选项E错误，“新入职但负有工伤的”并不在《劳动合同法》规定的优先留用范围内。

参考解析：仲裁申请书应当载明下列事项：
（1）当事人的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；选项AC正确
（2）仲裁请求和所根据的事实、理由；选项D正确
（3）证据和证据来源、证人姓名和住所。选项E正确
选项B错误，提出申请所依据的仲裁规则不是必须载明的事项。

参考解析：下列人员可以被委托为诉讼代理人：
（1）律师、基层法律服务工作者；选项C正确
（2）当事人的近亲属或者工作人员；选项D正确
（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
选项A错误，不符合以上任何一种情况，不能作为诉讼代理人。
选项B错误，不符合以上任何一种情况，不能作为诉讼代理人。
选项E错误，虽然属于工友，但并不属于近亲属或当事人所在单位推荐的公民，因此不能作为诉讼代理人。

参考解析：此题教材说法进行了变更，为保证试卷的完整性，仅供参考。
【2024版】《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》规定，事故报告主要应当包括以下内容：
（1）事故的发生时间、地点和工程项目名称；
（2）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明人数）；
（3）事故工程项目的建设单位及项目负责人、施工单位及其法定代表人和项目经理、监理单位及其法定代表人和项目，总监；
（4）事故的简要经过和初步原因；
（5）其他应当报告的情况。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
【2025版】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告主要应当包括以下内容：
（1）事故发生单位概况；
（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
（3）事故的简要经过；
（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
（5）已经采取的措施；
（6）其他应当报告的情况。
事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
（1）基坑支护与降水工程；
（2）土方开挖工程；选项E正确
（3）模板工程；选项A正确
（4）起重吊装工程；
（5）脚手架工程；选项B正确
（6）拆除、爆破工程；选项D正确
（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
选项C错误，装饰装修工程虽然也是工程项目的一部分，但并不属于该条例直接指出的必须编制专项施工方案的类别之一。

参考解析：当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。选项AB正确
（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。选项D正确
（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。选项CE错误

参考解析：所有权包括占有权、使用权、收益权、处分权。
用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。
担保物权包括抵押权、质权、留置权。
选项A错误，留置权是一种担保物权，是指当债务人不履行到期债务时，债权人有权留置已经合法占有的债务人的动产，并就该动产优先受偿。
选项B正确，宅基地使用权是指农村居民依法取得的在集体所有的土地上建造住宅及其附属设施的权利，是典型的用益物权之一。
选项C正确，地役权是指为提高自己不动产的效益而利用他人不动产的权利，也是明确规定的用益物权的一种。
选项D错误，占有是对物的实际控制状态，它不是一个独立的物权种类，而是所有物权都可能具有的状态或权利内容的一部分，因此不属于用益物权。
选项E正确，土地承包经营权：这是指通过合同约定，农民集体成员获得集体所有或者国家所有由本集体使用的耕地、林地等农用地进行农业生产的权利，同样是用益物权的一种。

参考解析：选项A正确，施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
选项B错误，选项C正确，强化企业技能培训主体作用，发挥设计、生产、施工等资源优势，大力推行现代学徒制和企业新型学徒制。
选项D正确，探索开展智能建造相关培训，加大对装配式建筑、建筑信息模型（BIM）等新兴职业（工种）建筑工人培养，增加高技能人才供给。
选项E正确，充分发挥企业技能培训主体作用，推动实现技能培训与现场施工相互促进，鼓励企业和行业协会积极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训。

参考解析：选项A正确，《招标投标法》规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。
选项CE正确，《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：
（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
选项BD不正确，可以不招标的特殊情况：
（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
（5）承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争；
（6）国家规定的其他特殊情形。

参考解析：选项ABD正确，按照劳动合同的期限划分，劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。
选项C错误，按照就业方式的不同，劳动合同可以分为全日制劳动合同和非全日制劳动合同。
按照劳动合同主体的数量，劳动合同可以分为个人劳动合同和集体劳动合同两类。
选项E错误，“零散用工劳动合同”并不是《劳动合同法》中规定的分类。