参考解析：债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：
（1）汇票、本票、支票；
（2）债券、存款单；
（3）仓单、提单；
（4）可以转让的基金份额、股权；
（5）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；
（6）现有的以及将有的应收账款；选项B正确
（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
选项A错误，土地使用权不能用于出质，通常用作抵押，但不属于可以出质的权利。
选项C错误，署名权属于人身权，不可转让，因此不能用于出质。
选项D错误，特许经营权并不在法律规定的可以出质的权利范围内。

参考解析：选项A错误，合同订立时，只表示双方达成了协议，并不能直接产生物权变动的效果。
选项B错误，即使合同生效了，也只是意味着双方的权利义务关系成立，但并不直接导致物权转移。
选项C错误，房屋交付是指实际占有房屋，但这只是事实上的占有，并没有完成法律上的物权变动手续。
选项D正确，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。

参考解析：刑罚分为主刑和附加刑。
主刑的种类如下：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。选项AB错误
附加刑的种类如下：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产。选项C正确
选项D错误，吊销许可证件不是我国刑法规定的刑罚种类，它实际上是一种行政处罚。

参考解析：《民法典》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人（选项D正确），代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任（选项A错误）。转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任（选项C错误）。但是，在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。
注意题干是转委托经委托人同意或追认的情形。
选项B错误，在转委托得到被代理人同意或追认的情况下，代理人并不需要与第三人承担连带责任，而是仅对第三人的选任和指示负责。

参考解析：《建筑业企业资质管理规定》规定，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。选项C正确
《建筑业企业资质管理规定》规定，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。选项ABD错误

参考解析：注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：
（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；
（2）发包方同意更换项目负责人的；选项A正确
（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
选项B错误，“施工项目已经完工，尚未办理竣工验收的”：这种情况下，项目基本上已经完成，不符合需要更换项目负责人的条件。
选项C错误，恶劣天气停工并不属于不可抗力等特殊情况，一般不构成更换项目负责人的理由。
选项D错误，个人意愿不属于法定的更换项目负责人的条件。

参考解析：《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工（选项A错误）。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以2次为限（选项B错误），每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止（选项C错误，选项D正确）。

参考解析：施工许可证的申请条件
1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。选项A正确
2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。
3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。选项B错误
4）已经确定施工企业。选项C错误
5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格。
6）有保证工程质量和安全的具体措施。
选项D错误，“施工人员已经按规定办理保险”属于施工企业内部管理的要求，并不是申请施工许可证的直接条件之一。

参考解析：A选项错误：招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。
B选项正确：招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。
C选项错误：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。
D选项错误：招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

参考解析：该试题选项D内容过期，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
A选项错误，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
B选项错误，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，应当参考标底。
C选项正确，评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。
D选项错误，评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人的意向。

参考解析：选项A错误：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
选项B错误：投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
选项C错误：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
选项D正确：开标过程应当记录，并存档备查。

参考解析：选项A错误：投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
选项B错误：行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定。
选项C正确：行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。
选项D错误：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

参考解析：选项A错误，建设工程招标方式分为公开招标和邀请招标两种。议标不是一种法定招标方式。
选项B正确，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。
选项C错误，邀请招标必须向三个以上的潜在投标人发出邀请。
选项D错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。

参考解析：效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合有关生效要件的规定，其合同效力能否发生尚未确定，须经法律规定的条件具备才能生效。
在此案例中，甲施工企业在未得到乙公司（设备所有者）授权的情况下擅自将租用的设备出售给丙公司，这就构成了无权处分行为。因此，甲与丙之间的设备买卖合同属于效力待定状态，需要等待真正的权利人乙公司的追认才能确定其最终的有效性。若乙公司追认，则该合同有效；若乙公司拒绝追认，则该合同无效。因此，正确选项是A. 效力待定。

参考解析：该试题选项B内容过期，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立（选项A正确）。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力（选项C错误）。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额（选项D错误）。

参考解析：该试题选项CD内容过期，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
选错A错误，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
选错B错误，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
选错C正确，当事人有权以经发包人或监理人签证等方式确认顺延工期。
选项D错误，因不可抗力停工的工期可以顺延。

参考解析：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期（选项A错误）；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。选项D正确
（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。选项B错误
（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
选项C错误，施工许可证上载明的时间虽然可能与工程相关，但不是确定开工日期的直接依据。

参考解析：该试题选项CD内容已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
A选项错误，《民法典》规定租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。
B选项错误，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人；承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。
C选项正确，定期租赁中，租赁期限6个月以上的，合同应当采用书面形式。租赁期限低于6个月的，可以采用书面形式，也可以采用口头形式。租赁期限6个月以上，当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的为不定期租赁合同
D选项错误，未按照法律行政法规规定的办理租赁登记备案手续的，合同有效。

参考解析：选项A正确，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。
选项B错误，这个选项不适用于“路货买卖”的情况，因为在“路货买卖”中，风险转移的时间点不是实际交付时，而是合同成立时。
选项C错误，合同成立与合同生效是两个不同的概念，虽然实践中合同通常在成立时即生效，但依据法律规定，此处应为合同成立时。
选项D错误，支付货款的时间与风险转移的时间并无直接关系，

参考解析：安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：
（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；
（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；选项A正确
（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；
（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；
（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。 选项B错误，安全生产许可证有效期满，未办理延期手续，继续进行生产的：这种情况会导致安全生产许可证被吊销或暂扣，而不是撤销。
选项C错误，未听取社会公众意见颁发安全生产许可证的：这不是撤销安全生产许可证的法定情形。
选项D错误，取得安全生产许可证发生重大事故的：发生重大事故可能会导致安全生产许可证被暂扣或吊销，但不直接导致撤销。

参考解析：A选项错误：项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。
B选项错误：项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
C选项错误：因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。
D选项正确：要认真做好带班生产记录并签字存档备查。

参考解析：该试题选项B内容过期，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
A选项错误：国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。
B选项错误：企业标准的技术要求不得低于国家强制性标准。
C选项正确：企业应当按照标准组织生产经营活动，其生产的产品、提供的服务应当符合企业公开标准的技术要求。
D选项错误：企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。

参考解析：总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。这意味着如果分包工程质量出现问题，发包人既可以向总承包单位主张权利，也可以直接向分包单位主张权利，两方共同对外承担责任。选项D准确反映了这一要求。选项A、B、C不符合法律规定。因此，正确答案是D。

参考解析：A选项错误：在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。
B选项错误：国务院工业和信息化主管部门会同国务院生态环境、住房和城乡建设、市场监督管理等部门，公布低噪声施工设备指导名录并适时更新。
C选项错误：在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，建设单位应当按照国家规定，设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网，保存原始监测记录，对监测数据的真实性和准确性负责。
D选项正确：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。

参考解析：该试题选项B内容过期，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
A选项错误：被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。丁受到事故伤害的应由乙申请工伤认定。
B选项正确：用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位：（2）用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营的。
C选项错误：用工单位应当履行下列义务：④对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训。甲应该在丁上岗前进行必要的安全教育培训。
D选项错误：被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。无工作期间也就是没有劳动，所以不存在劳动报酬，而是支付最低工资。

参考解析：选项A错误，劳动争议由专门的劳动争议调解仲裁法律制度来调整，并不直接受《仲裁法》规范。
选项BC错误，《仲裁法》规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争议。
选项D正确，《仲裁法》规定平等主体之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷可以提交仲裁解决，符合《仲裁法》的适用条件。

参考解析：选项AB错误，当事人既可以选择向仲裁委员会申请决定，也可以选择向法院申请裁定。
选项C错误，这句话的表述是正确的，但是不符合题意要求。
选项D正确，当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

参考解析：当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：
①没有仲裁协议的；
②裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；
③仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；
④裁决所根据的证据是伪造的；选项B正确
⑤对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；
⑥仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。
人民法院经组成合议庭审查核实裁决有上述规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。
选项A错误，双方虽然在合同中未约定仲裁条款，但在履行合同过程中达成了新的仲裁协议，这并不构成撤销裁决的理由。
选项C错误，“仲裁裁决违背合同约定”并不属于法律规定的可撤销情形。
选项D错误，仲裁庭由一名仲裁员组成，只要符合相关法律规定和当事人的约定，并不构成撤销裁决的理由。

参考解析：选项A正确，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。
选项B错误，此选项不符合《民事诉讼法》对于合同纠纷管辖的规定。
选项C错误，虽然合同履行地确实是可选之一，但合同订立地并不是法律规定的合同纠纷案件默认管辖地点之一。
选项D错误，尽管在某些特定情况下（如不动产纠纷），标的物所在地可能成为管辖地之一，但对于一般的合同纠纷而言，主要还是看被告住所地与合同履行地。

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
施工用电及照明：
（1）临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。
（2）照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
A选项错误：对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。
B选项正确：按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。
C选项错误：鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
D选项错误：建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标。

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事战风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理内容。

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
AC选项错误：融资租赁合同出租人的责任支付金额及通知，
B选项正确：承租人可以基于设备质量而直接向出卖人索赔
D选项错误：租赁期满，出租人享有该设备的所有权。

参考解析：下列事项只能制定法律：
（一）国家主权的事项；选项A正确
（二）各级人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；
（三）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；
（四）犯罪和刑罚；选项B正确
（五）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；
（六）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；
（七）对非国有财产的征收、征用；
（八）民事基本制度；
（九）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；
（十）诉讼制度和仲裁基本制度；
（十一）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
选项C错误，虽然财产关系受到法律保护，但并非所有关于财产权利限制的事项都需要通过法律来规定。一些具体的财产权利限制可以通过行政法规或者地方性法规来进行规范。
选项D错误，《立法法》中特别指出的是“诉讼制度和仲裁基本制度”才需要制定法律，而一般性的调解程序则可以通过其他形式的法律文件予以规定。
选项E错误，“企业资质许可”，这更多是行政管理层面的事务，可以由国务院根据法律授权制定相应的行政法规或规章来具体规定，并不完全受限于只能通过法律来设定。

参考解析：《民法典》规定，依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人（选项B正确）。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受（选项C正确）。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人（选项A错误）。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任（选项D正确）。法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿（选项E错误）。

参考解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：
（1）施工单位资质等级证明；选项A正确
（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；选项B正确
（3）拆除施工组织方案；选项E正确
（4）堆放、清除废弃物的措施。 选项D正确
选项C错误，“施工许可证”并不是拆除工程在施工前必须报送备案的资料之一。

参考解析：选项A错误，根据《劳动合同法》第三十九条，若劳动者在试用期内被证明不符合录用条件，用人单位可依法解除劳动合同且无需支付经济补偿。此情形属于劳动者自身原因导致合同终止，用人单位无过错，故无需赔偿。
选项B正确，依据《劳动合同法》第三十八条及第四十六条，若用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费，劳动者有权解除劳动合同，且用人单位需支付经济补偿。此情形属于用人单位未履行法定义务，劳动者解除合同后可主张赔偿。
选项C正确，根据《劳动合同法》第四十四条及第四十六条，用人单位被宣告破产导致劳动合同终止的，用人单位需向劳动者支付经济补偿。此情形属于用人单位客观无法继续履行合同，需依法承担赔偿责任。
选项D错误，《劳动合同法》第三十六条规定，双方协商一致可解除劳动合同，但第四十六条明确仅当用人单位提出解除时需支付经济补偿。若由劳动者主动提出协商解除，用人单位无需支付赔偿。因此，该选项需结合提出方判断，但题目未明确提出方，通常理解为劳动者提出，故用人单位无需赔偿。
选项E正确，依据《劳动合同法》第四十四条及第四十六条，用人单位决定提前解散导致劳动合同终止的，需向劳动者支付经济补偿。此情形属于用人单位主体资格消灭，需依法承担赔偿责任。

参考解析：《劳动合同法》规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
①在试用期间被证明不符合录用条件的；选项A正确
②严重违反用人单位的规章制度的；选项B正确
③严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；选项C正确
④劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
⑤因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形（以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的）致使劳动合同无效的；
⑥被依法追究刑事责任的。选项D错误
选项E错误，属于预告解除合同的情况，即用人单位需提前三十天以书面形式通知劳动者或额外支付一个月工资后才能解除劳动合同。

参考解析：《劳动合同法》规定，用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。选项BCD正确
《劳动合同法》规定，用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。选项E正确
上述两种情形的劳动合同主体发生变更，不影响劳动合同的履行。
选项A错误，用人单位被吊销营业执照：这种情况下，意味着该单位失去了合法经营资格，劳动合同通常会因此而终止。

参考解析：根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》，劳动者与用人单位之间发生的下列纠纷，属于劳动争议，当事人不服劳动争议仲裁机构作出的裁决，依法提起诉讼的，人民法院应予受理：
（1）劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷；
（2）劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷；选项A正确
（3）劳动者与用人单位因劳动关系是否已经解除或者终止，以及应否支付解除或者终止劳动关系经济补偿金发生的纠纷；
（4）劳动者与用人单位解除或者终止劳动关系后，请求用人单位返还其收取的劳动合同定金、保证金、抵押金、抵押物发生的纠纷，或者办理劳动者的人事档案、社会保险关系等移转手续发生的纠纷；选项B正确
（5）劳动者以用人单位未为其办理社会保险手续，且社会保险经办机构不能补办导致其无法享受社会保险待遇为由，要求用人单位赔偿损失发生的纠纷；
（6）劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷；
（7）劳动者因为工伤、职业病，请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷；
（8）劳动者依据劳动合同法第85条规定，要求用人单位支付加付赔偿金发生的纠纷；
（9）因企业自主进行改制发生的纠纷。选项C正确
根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》，下列纠纷不属于劳动争议：
（1）劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；选项D错误
（2）劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；
（3）劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；
（4）家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；
（5）个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷；
（6）农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。选项E错误

参考解析：根据《民事诉讼法》及《民诉法司法解释》，下列案件由人民法院专属管辖：
①因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；农村土地承包经营合同纠纷（选项E正确）、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷（选项A正确）、政策性房屋买卖合同纠纷（选项D错误），按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
②因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖。
③因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。
选项B错误，施工机械租赁合同纠纷：不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。
选项C错误，建筑材料买卖合同纠纷：不属于不动产纠纷，不适用专属管辖。

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：
(1)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；
(2)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；
(3)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，…
(5)其他破坏湿地及其生态功能的行为。
综上所述：BDE选项正确

参考解析：（该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。）
AB选项正确：不当得利案件的法律关系是属于债的范围，双方当事人是债权债务关系，债权人是财产受到损失者，债务人是财产受益人，适用《民法通则》等规定。
C选项错误，不当得利在《民法典》中有明确的规定；
D选项错误，明知无给付义务，而进行的债务清偿不属于不当得利。
E选项正确：未履行道德义务进行的给付不属于不当得利 综上所述：ABE选项正确

参考解析：该试题考点已过期，新版教材已变更，为保证试卷完整性，仅供考生参阅。
土地所有权是国家或农民集体依法对归其所有的土地所享有的具有支配性和绝对性的权利。我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。城市的土地，属于国家所有。无居民海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有。集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂等。
综上所述：ACDE选项正确