根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠份案件通用法律问题的解释（一）》，下列情形中，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工损失的是（）。
A.建设工程竣工前，发包人对工程质量提出异议，工程质量经鉴定不合格的
B.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料的
C.隐蔽工程在隐蔽前，承包人未通知发包人及时检查的
D.承包人向发包人申请过工期顺延，但顺延事由不符合合同约定的
参考答案：B
参考解析：A选项错误，工程质量不合格的，承包人需修复或承担违约责任，不得顺延工期。B选项正确，发包人未按约定提供原材料，承包人可顺延工期并索赔停工、窝工损失，符合司法解释规定。
C选项错误，隐蔽工程在隐蔽前，承包人应通知发包人检查。若承包人未通知，发包人可要求重新检查，承包人承担费用和工期延误责任。
D选项错误，承包人申请工期顺延的事由必须符合合同约定，否则法院不予支持。
