建设工程工期和价款的规定

正确答案: A

答案解析: 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：
（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期（选项B错误）；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期（选项A正确）；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期（选项C错误）。
（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。选项E正确
（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。选项D错误

正确答案: D

答案解析: 发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

正确答案: A

答案解析: 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

正确答案: B

答案解析: 当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间
(1)建设工程已实际交付的，为交付之日
(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。