在施工合同订立过程中，如何处理工期争议？
工期争议的处理：
开工日期争议解决：当事人对建设工程开工日期有争议时，人民法院应按以下情形予以认定：
开工通知载明的开工日期：开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。如果开工通知发出后尚不具备开工条件，则以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
实际进场施工时间：承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
无开工通知的情况：发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
实际竣工日期争议解决：当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，人民法院应按以下情形予以认定：
竣工验收合格之日：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。
提交验收报告之日：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
转移占有建设工程之日：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
顺延工期争议解决：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
具体争议解决详解：
开工日期争议解决：
开工通知载明的开工日期：如果开工通知已经发出，但施工现场尚不具备开工条件，那么以实际具备开工条件的时间为准。如果因承包人原因导致开工时间推迟，仍以开工通知载明的时间为准。
实际进场施工时间：如果承包人已经实际进场施工，并且得到发包人的同意，那么以实际进场施工的时间作为开工日期。
无开工通知的情况：如果既没有开工通知，也没有其他证据证明实际开工日期，法院会综合考虑各种文件和实际情况来确定开工日期。
实际竣工日期争议解决：
竣工验收合格之日：如果工程已经通过竣工验收并合格，那么以竣工验收合格之日为竣工日期。
提交验收报告之日：如果承包人已经提交了竣工验收报告，但发包人拖延验收，那么以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
转移占有建设工程之日：如果工程未经竣工验收，但发包人已经擅自使用，那么以转移占有建设工程之日为竣工日期。
顺延工期争议解决：
签证确认：如果顺延工期需要发包人或监理人的签证确认，承包人虽然没有取得签证，但能证明在规定时间内提出了申请且顺延事由符合合同约定，法院会支持其工期顺延的主张。
未按时申请：如果合同约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延，但在约定期限后发包人同意顺延或承包人有合理抗辩，法院也会考虑这些因素。
质量鉴定期间：如果在工程竣工前，双方对工程质量发生争议，且经鉴定工程质量合格，鉴定期间可以作为顺延工期的时间。
通过明确工期争议的处理方法，可以确保施工合同的有效执行，保障工程项目的顺利进行。
科目：建设工程项目管理
考点：2.施工合同订立管理
1、恶劣的气候条件和不利气候条件，对施工的影响( )承担。
A.分别由发包人和承包人承担
B.分别由承包人和发包人承担
C.全部由承包人承担
D.全部由发包人承担
“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，
“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险，
为此，应根据工程所在地气候特点，在专用合同条款中明确界定异常恶劣的气候条件，以明确合同双方对气候变化影响施工的风险责任。
故本题A选项正确，选项BCD错误。
2、根据《劳动法》，施工企业应按规定向劳动者支付工资，但是当企业因暂时生产经营困难无法按规定支付工资时可以延期支付，但最长不得超过( )日。
A.30
B.60
C.90
D.120
3、根据《标准施工招标文件》，承包人应编制的工程实施措施计划有( )。
A.施工安全措施计划
B.施工组织设计
C.施工环保措施计划
D.施工进度计划
E.竣工验收组织计划
承包人应编制工程实施措施计划。主要包括：施工组织设计和施工进度计划，工程质量保证措施文件，施工安全管理措施计划，环境保护措施计划。
E选项，组织竣工验收是发包人的义务，发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
