真题考点:建设工程工期
(1)当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
①开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
②开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的日期为开工日期
③因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的日期为开工日期
④承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
⑤发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期
(2)工期顺延
①当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外
②建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间
③隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工 、窝工等损失
2026年真题示例:
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠份案件通用法律问题的解释(一)》,下列情形中,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工损失的是( )。
A. 建设工程竣工前,发包人对工程质量提出异议,工程质量经鉴定不合格的
B. 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料的
C. 隐蔽工程在隐蔽前,承包人未通知发包人及时检查的
D. 承包人向发包人申请过工期顺延,但顺延事由不符合合同约定的
参考解析:A选项错误,工程质量不合格的,承包人需修复或承担违约责任,不得顺延工期。
B选项正确,发包人未按约定提供原材料,承包人可顺延工期并索赔停工、窝工损失,符合司法解释规定。
C选项错误,隐蔽工程在隐蔽前,承包人应通知发包人检查。若承包人未通知,发包人可要求重新检查,承包人承担费用和工期延误责任。
D选项错误,承包人申请工期顺延的事由必须符合合同约定,否则法院不予支持。
刷题推荐:233网校二建题库提供章节习题、历年真题、模拟试题、每日一练、模考大赛、答题闯关等刷题功能,大家可通过刷题,加深巩固,掌握要点,查漏补缺,稳步提升!【在线题库】【进入下载APP刷题】

好课推荐:二级建造师私教特训班是233网校的经典班型,主要包含三个阶段,六大课程模块,如教材精讲班、习题巩固班、案例专项班、真题解析班、模考金题班、直播点睛班。点这里了解233网校二级建造师私教特训班课程内容>>






























