
在建设工程项目的实施过程中,由于各种不可预见的因素,承包商可能会面临额外的费用或工期延误。这些情况通常需要通过工程索赔来解决。因此,识别和处理常见的工程索赔事件是造价工程师必须掌握的关键技能。
一、常见的工程索赔事件类型
1. 设计变更:在施工过程中,业主或设计单位可能对原设计进行修改,导致承包商需要额外的工作量。这种情况下,承包商可以提出工期和费用的索赔。
2. 工程延期:由于业主的原因(如资金不到位、图纸延迟等)导致工程无法按计划进行,承包商可以提出工期和费用的索赔。
3. 不利的自然条件:如遇到恶劣天气、地质条件变化等,导致施工困难或停工,承包商可以提出工期和费用的索赔。
4. 材料价格上涨:如果合同中没有明确约定材料价格波动的风险分担方式,且材料价格上涨超出合理范围,承包商可以提出费用索赔。
5. 法律法规变更:新的法律法规或政策调整可能导致承包商需要额外的工作量或成本增加,承包商可以提出费用索赔。
二、可索赔的内容
1. 工期索赔:当工程延期是由于业主或其他非承包商原因造成的,承包商可以要求延长工期。
2. 费用索赔:包括直接费用(如人工费、材料费、机械使用费等)和间接费用(如管理费、利润损失等)。承包商可以根据实际发生的费用提出索赔。
3. 其他索赔:如因工程延期导致的融资成本增加、履约保证金利息等,也可以纳入索赔范围。
三、处理工程索赔的步骤
1. 收集证据:承包商需要收集与索赔事件相关的所有证据,包括合同文件、会议纪要、照片、视频等。
2. 提交索赔意向通知:根据合同规定的时间和程序,向业主提交索赔意向通知。
3. 编制索赔报告:详细列出索赔的理由、依据和计算方法,附上相关证据。
4. 协商解决:与业主进行协商,争取达成一致意见。如果协商不成,可以考虑通过仲裁或诉讼解决。
总之,了解和掌握常见的工程索赔事件类型及其处理方法,对于造价工程师来说至关重要。只有这样,才能在面对索赔事件时,迅速有效地解决问题,保护自身的合法权益。
科目:建设工程计价
考点:常见的工程索赔事件类型和可索赔内容
1、因国家及地方政府主管部门就安全要求停止施工造成工期延误,受影响的工期应( )
A.相应顺延,发包人承担全部损失
B. 相应顺延,发承包双方各自承担相应损失
C. 不顺延,承包人自行承担损失
D. 不顺延,发包人给予一定补偿
2、因发包人的责任原因,给承包人造成经济损失及费用增加和(或)工期延长的,承包人除可按规定进行经济损失及费用增加和(或)工期延误索赔外,还可索赔利润的事件是()。
A.发包人原因引起工暂停施工后无法按时复工
B.施工期间发现文物
C.额外增加的检查、检验、试验等的直接费用
D.工程试运行失败引起的直接费用
(1)发包人将合同中的某项工作改变为其他承包人负责完成。
(2)发包人延迟提供施工图纸或施工场地。
(3)发包人提供材料的质量不合格、延迟提供、改变交货地点等引起工程不合格。
(4)发包人原因引起承包人测量放线错误、工程返工。
(5)发包人对施工场地额外限制、未按时履约审批、干扰正常施工顺序等。
(6)发包人原因引起工期延误、暂停施工、工程暂停后无法按时复工。
(7)发包人在工程竣工前提前占用工程。
(8)发包人原因引起缺陷责任期内的工程缺陷或损坏的修复。
选项BCD属于发包人原因事件引起的索赔,承包人可以获得工期以及费用补偿,但不包括利润。
3、根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500,下列各项中属于具有不可抗力性质的例外事件的是()。
A.工程试运行失败
B.国家及地方政府主管部门就健康卫生防疫管控要求停止施工
C.在施工期间发现包括文物、古迹在内的不利物质条件
D.额外增加的检查、检验、试验等的直接费用
1)动乱和暴动等类似事件(不包括工地现场发生的)。
2)因国家及地方政府主管部门要求而必需的停工、暂停(暂缓)施工、间断施工或区域性施工管控造成的影响。
3)国家及地方政府主管部门就安全、环保要求停止施工造成的影响。
4)国家及地方政府主管部门就健康卫生防疫管控要求停止施工造成的影响。选项B正确,
除上述事件外,异常恶劣气候也可视为具有不可抗力性质的例外事件,受影响的工期应相应顺延。
选项A错误,工程试运行失败:这属于发包人原因事件,承包人可以获得工期以及费用补偿。
选项C错误,在施工期间发现包括文物、古迹在内的不利物质条件:这也属于发包人原因事件,承包人可以获得工期以及费用补偿。
选项D错误,额外增加的检查、检验、试验等的直接费用:这同样属于发包人原因事件,承包人可以获得直接费用补
4、因不可抗力导致了人员伤亡、财产损失及费用增加。以下损失中由发包人承担的是()。
A.措施项目的损坏、清理、修复费用
B.因工程损害导致第三方人员伤亡
C.发包方人员伤亡
D.停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用
E.承包人为合同工程按施工进度计划合理订购且已交付的材料价款
1)永久工程、已运至施工现场材料的损坏及修复费用,以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失应由发包人承担。
2)承包人施工机具的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清理、修复费用,以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失应由承包人承担。
3)发承包双方应承担各自人员伤亡和上述第1)、第2)项以外的其他财产的损失。
4)因不可抗力引起暂停施工的,停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留驻施工现场必要的管理与保卫人员工资,以及按发包人要求留驻现场待工人员的工资应由发包人承担。
5)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,引起工期延误的,应当顺延工期,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用应由发包人承担。
5、根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力而发生的费用或损失中,应由发包人承担的有( )。
A.承包人的人员伤亡相关费用
B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害
C.因工程损害造成的第三者财产损失
D.承包人设备的损害
E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用
6、下列常见的工程索赔事件类型中,发包人应合理延长受影响的工期,并补偿给承包人造成的损失和(或)直接费用,不包括利润的情形有( )。
A.施工过程中发现文物
B.发包人延迟提供施工图纸或施工场地
C.发包人在工程竣工前提前占用工程
D.按监理人的要求对材料和工程进行重新检测,且检测结果质量合格
E.发包人将合同中的某项工作改变为其他承包人负责完成
(1)按发包人或监理人的要求对材料和工程(包括已覆盖的隐蔽工程)进行重新检测,且检测结果质量合格引起的直接费用,以及修复受影响工程的费用。
(2)额外增加的检查、检验、试验等的直接费用。
(3)工程试运行失败引起的直接费用。
(4)其他情况的直接损失和(或)费用。
除上述事件外,在施工期间发现包括文物、古迹在内的不利物质条件,也可归为发包人原因事件(因为这些属于发包人在招标时应当披露而未披露或披露不准确的事件),承包人可以获得工期以及费用补偿,但不包括利润。
选项BCE属于发包人责任事件引起的索赔,承包人除可按规定进行经济损失及费用增加和(或)工期延误索赔外,还可索赔利润。


























