您现在的位置:233网校>监理工程师>建设工程监理案例分析>建设工程监理案例分析学习笔记

2012年监理工程师案例分析辅导:建设工程合同管理

来源:233网校 2012年2月19日
导读: 2012年监理工程师案例分析辅导:第二章建设工程合同管理。

(六)建筑工程施工索赔
1.承包人的索赔程序(表2-24)
表2-24承包人的索赔程序


程序

内容

 

承包人提出索赔要求

 

索赔事件发生后,承包人在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求
索赔意向通知提交后的28天内,或工程师可能同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。索赔报告的内容应包括:事件发生的原因,对其权益影响的证据资料,索赔的依据,此项索赔要求包括补偿的款项和工期顺延天数的详细计算等有关材料

 

 

工程师审核索赔报告

 

在接到正式索赔报告以后,认真研究承包人报送的索赔资料。首先在不确认责任归属的情况下,客观分析事件发生的原因,重温合同的有关条款,研究承包人的索赔证据,并检查他的同期记录;其次通过对事件的分析,工程师再依据合同条款划清责任界限,必要时还可以要求承包人进一步提供补充资料;最后再审查承包人提出的索赔补偿要求,剔除其中的不合理部分,拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数
对索赔报告审查的主要内容有:事态调查;损害事件原因分析;分析索赔理由;实际损失分析;证据资料分析

 

 

确定合理的补偿额

工程师核查后初步确定应予以补偿的额度往往与承包人的索赔报告中要求的额度不一致,甚至差额较大。主要原因大多为对承担事件损害责任的界限划分不一致,索赔证据不充分,索赔计算的依据和方法分歧较大等,因此双方应就索赔的处理进行协商
对于持续影响时间超过28天以上的工期延误事件,当工期索赔条件成立时,对承包人每隔28天报送的阶段索赔临时报告审查后,每次均应作出批准临时延长工期的决定,并于事件影响结束后28天内承包人提出最终的索赔报告后,批准顺延工期总天数

 

发包人审查索赔处理

当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,必须报请发包人批准
发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告,再依据工程建设的目的、投资控制、竣工投产日期要求以及针对承包人在施工中的缺陷或违反合同规定等有关情况,决定是否同意工程师的处理意见

承包人是否接受最终索赔处理

承包人接受最终的索赔处理决定,索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意,就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案,是处理争议的最理想方式。如达不成谅解,承包人有权提交仲裁或诉讼解决

2.工程师的索赔管理(表2-25)
表2-25工程师的索赔管理


项目

内容

 

工程师对工程索赔的影响

在整个合同的形成和实施过程中,工程师对工程索赔的影响如下:
(1)工程师受发包人委托进行工程项目管理
(2)工程师有处理索赔问题的权力
(3)在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人

 

工程师的索赔管理任务

索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一,其索赔管理任务包括:
(1)预测和分析导致索赔的原因和可能性
(2)通过有效的合同管理减少索赔事件发生
(3)公平合理地处理和解决索赔

 

工程师索赔管理的原则

要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意的原则有:
(1)公平合理地处理索赔
(2)及时作出决定和处理索赔
(3)尽可能通过协商达成一致
(4)诚实信用

 

 

工程师对索赔的审查

 

审查索赔证据

承包人可以提供的证据包括:合同文件中的条款约定;经工程师认可的施工进度计划;合同履行过程中的来往函件;施工现场记录;施工会议记录;工程照片;工程师发布的各种书面指令;中期支付工程进度款的单证;检查和试验记录;汇率变化表;各类财务凭证;其他有关资料

 

审查工期顺延要求

 

对索赔报告中要求顺延的工期,在审核中应注意以下几点:
(1)划清施工进度拖延的责任
(2)被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容
(3)无权要求承包人缩短合同工期
工期索赔计算主要有网络图分析和比例计算法两种

审查费用索赔要求

费用索赔的原因,可能是与工期索赔相同的内容,即属于可原谅并应予以费用补偿的索赔,也可能是与工期索赔无关的理由。工程师在审核索赔的过程中,除了划清合同责任以外,还应注意索赔计算的取费合理性和计算的正确性

 

 

工程师对索赔的反驳

 

 

工程师通常可以对承包人的索赔提出质疑的情况有:
(1)索赔事项不属于发包人或工程师的责任,而是与承包人有关的其他第三方的责任
(2)发包人和承包人共同负有责任,承包人必须划分和证明双方责任大小
(3)事实依据不足
(4)合同依据不足
(5)承包人未遵守意向通知要求
(6)承包人以前已经放弃(明示或暗示)了索赔要求
(7)承包人没有采取适当措施避免或减少损失
(8)承包人必须提供进一步的证据
(9)损失计算夸大

 

工程师对索赔的预防和减少

(1)正确理解合同规定
(2)做好日常监理工作,随时与承包人保持协调
(3)尽最为承包人提供力所能及的帮助
(4)建立和维护工程师处理合同事务的威信

3.可以合理补偿承包人索赔的条款(表2-26)
表2-26可以合理补偿承包人索赔的条款


主要内容

工期

费用

利润

延误发放图样

延误移交施工现场

承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误

不可预见的外界条件

 

施工中遇到文物和古迹

 

非承包人原因检验导致施工的延误

变更导致竣工时间的延长

 

 

异常不利的气候条件

 

 

由于传染病或其他政府行为导致工期的延误

 

 

业主或其他承包人的干扰

 

 

公共当局引起的延误

 

 

业主提前占用工程

 

对竣工检验的干扰

后续法规的调整

 

业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分

 

 

不可抗力事件造成的损害

 

  编辑推荐2012年监理工程师案例分析辅导:建设工程监理知识

相关阅读
登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
返回顶部