您现在的位置:233网校>监理工程师>建设工程监理案例分析>建设工程监理案例分析学习笔记

2012年监理工程师案例分析辅导:建设工程合同管理

来源:233网校 2012年2月19日
导读: 2012年监理工程师案例分析辅导:第二章建设工程合同管理。

8.工程量计量程序和发包人的支付责任(表2-17)
表2-17工程量计量程序和发包人的支付责任


项目

内容

 

 

工程量计量程序

 

承包人按合同约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到承包人的报告后7天内,按设计图样核实已完工程量,并在现场实际计量前24小时通知承包人共同参加
承包人为计量提供便利条件并派人参加。如果承包人收到通知后不参加计量,工程师自行计量的结果有效,作为工程价款支付的依据。若工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,工程师单方计量的结果无效
工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据

 

 

发包人的支付责任

 

发包人应在双方计量确认后14天内向承包人支付工程进度款。发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可以延期支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任
延期付款协}义中须明确延期支付时间,以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息

9.不可抗力事件的合同责任(表2-18)
表2-18不可抗力事件的合同责任


项目

内容

 

 

合同约定工期内发生的不可抗力

 

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担
(2)承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责
(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担
(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担
(6)延误的工期相应顺延

 

迟延履行合同期间发生的不可抗力

 

按照合同法规定的基本原则,因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,不能免除迟延履行方的相应责任
投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“人身意外伤害险”是转移风险的有效措施。如果工程是发包人负责办理的工程险,在承包人有权获得工期顺延的时间内,发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续;若因承包人原因不能按期竣工,承包人也应自费办理保险的延续手续。对于保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分,则应由合同约定的责任方承担赔偿义务

10.施工环境的管理(表2-19)
表2-19施工环境的管理


项目

内容

遵守法规对环境的
要求

施工过程中应遵守政府有关主管部门对施工场地、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定。承包人按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用

 

保持现场的整洁

承包人应保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场,达到专用条件约定的要求

 

 

重视施工安全

 

 

安全施工

 

(1)承包人应遵守安全生产的有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。因承包人采取安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担
(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用

 

安全防护

(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施。防护措施费用,由发包人承担
(2)实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天内以书面形式通知工程师,并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用

11.工程试车(表2-20)
表2-20工程试车


项目

内容

 

 

 

 

竣工前的试车

 

 

 

 

 

试车的组织

 

(1)单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。承包人应在试车前48小时内向工程师发出要求试车的书面通知,通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格,工程师在试车记录上签字
(2)联动无负荷试车。进行联动无负荷试车时,由于需要外部的配合条件,因此具备联动无负荷试车条件时,由发包人组织试车。发包人在试车前48小时内书面通知承包人做好试车准备工作。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求等。承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车记录上签字

 

 

试车中双疗的责任

 

 

 

(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延
(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用.工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延
(3)由于承包人施工原因试车达不到要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延
(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条件另有约定外,均由发包人承担
(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续

 

竣工后的试车

投料试车属于竣工验收后的带负荷试车,不属于承包的工作范围,一般情况下承包人不参与此项试车。如果发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人在试车时予以配合,应征得承包人同意,另行签订补充协议。试车组织和试车工作由发包人负责

12.竣工验收(表2-21)
表2-21竣工验收


项目

内容

 

 

 

竣工验收需满足的条件

 

 

 

(1)完成工程设计和合同约定的各项内容
(2)施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字
(3)对于委托监理的工程项目,监理单位对工程进行了质量评价,具有完整的监理资料,并提出工程质量评价报告。工程质量评价报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字
(4)勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了确认
(5)有完整的技术档案和施工管理资料
(6)有工程使用的主要建筑材料、建筑构(配)件和设备合格证及必要的进场试验报告
(7)有施工单位签署的工程质量保修书
(8)有公安消防、环境保护等部门出具的认可文件或准许使用文件
(9)建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕

 

 

 

 

 

竣工验收程序

 

 

承包人申请验收

工程具备竣工验收条件,承包人向发包人申请工程竣工验收,递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见

发包人组织验收组

对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工验收报告后28天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制订验收方案

 

 

验收步骤

 

 

由发包人组织工程竣工验收。验收过程主要包括:
(1)发包人、承包人、勘察、设计、监理单位分别向验收组汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况
(2)验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的工程档案资料
(3)查验工程实体质量
(4)验收组通过查验后,对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价,形成工程竣工验收意见(包括基本合格意见以及对不符合规定部分的整改意见)。参与工程竣工验收的发包人、承包人、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调,待意见一致后,重新组织工程竣工验收

 

验收后的管理

 

(1)发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用,承包人不再承担工程保管责任。需要修改缺陷的部分,承包人应按要求进行修改,并承担由自身原因造成修改的费用
(2)发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。同时,从第29天起,发包人承担工程保管及一切意外责任
(3)因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法

 

 

竣工时间的确定

 

工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限,与合同约定的工期比较是提前竣工还是延期竣工
合同约定的工期指协议书中写明的时间与施工过程中遇到合同约定可以顺延工期条件情况后,经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和
承包人的实际施工期限,是从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数

13.工程保修(表2-22)
表2-22工程保修


项目

内容

 

保修范围和内容

双方按照工程的性质和特点,具体约定保修的相关内容。房屋建筑工程的保修范围包括:地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程,有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目

 

 

质量保修期

 

保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位,在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修期限,不得低于法规规定的标准
国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定,在正常使用条件下的最低保修期限:
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限
(2)屋面防水工程,有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年
(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期
(4)电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程,为2年

 

 

保修责任

 

(1)属于保修范围、内容的项目,承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可以委托其他人修理
(2)发生紧急抢修事故时,承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
(3)涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取相应的安全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修
(4)质量保修完成后,由发包人组织验收

 

保修费用

《建设工程质量管理条例》颁布后,由于保修期限较长,为了维护承包人的合法利益,竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用,由造成质量缺陷的责任方承担

14.竣工结算(表2-23)
表2-23竣工结算


项目

内容

 

 

程序

承包人递交竣工结算报告

工程竣工验收报告经发包人认可后,承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条件约定的合同价款调整方式,进行工程竣工结算
工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料

发包人的核实和支付

发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。发包人认可竣工结算报告后,及时办理竣工结算价款的支付手续

移交工程

承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人,施工合同即告终止

 

 

违约责任

 

发包人的违约责任

 

(1)发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人向银行贷款的同期利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任
(2)发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿

承包人的违约责任

工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付的,如果发包人要求交付工程,承包人应当交付;发包人不要求交付工程,承包人仍应承担保管责任

  编辑推荐2012年监理工程师案例分析辅导:建设工程监理知识

相关阅读
登录

新用户注册领取课程礼包

立即注册
返回顶部