您现在的位置:233网校 >二级建造师 > 培训视频 > 法规及相关知识培训视频

2020二建汪兴毅老师精讲班:建设工程合同制度

来源:233网校 2020-01-30 00:18:00

2020年二级建造师考试备考已开启,2020年考生需要重点关注哪些方面呢?233网校老师为您详细解读重点难点内容。免费试听汪兴毅老师精讲班课程>>

2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度

建设工程合同制度

汪兴毅老师简介

233网校二级建造师独家签约网课老师,某高校副教授,硕士研究生导师。专业建筑工程,专修工程法律法规。从事建造师、项目经理培训十余年,获得建设部建造师培训师资认证。自注册建造师开考以来,一直从事考前培训工作,积累和总结出一套简明实用的应试教学方法,教学紧扣考试大纲,深入浅出,洞悉考试命题,授课思路清晰、生动、易懂,将所学知识融会贯通,受到广大学员和培训机构的好评。针对在职学员的实际情况,帮助学员在最短时间掌握考纲内容,熟悉答题技巧,轻松过关。

2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度

2017年二级

2018年二级

2019年二级

单选题

多选题

分数

单选题

多选题

分数

单选题

多选题

分数

2Z204000 建设工程合同和劳动合同法律制度

11

6

25

12

6

24

13

6

25

2Z204010建设工程合同制度

7

2

11

7

2

11

8

1

10

2Z204020劳动合同及劳动者权益保护制度

2

4

10

2

4

10

2

4

10

2Z204030相关合同制度

4


4

3


3

3

1

5

2Z204010 建设工程合同制度

建设工程合同概述

概念

承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

类型

建设工程勘察合同

建设工程设计合同

建设工程施工合同

2Z204011 建设工程施工合同的法定形式和内容

建设工程施工合同是指施工人(承包人)根据发包人的委托,完成建设工程项目的施工工作,发包人接受工作并支付报酬的合同。

类别

内容

一、建设工程施工合同的法定形式

(1)有书面形式、口头形式和其他形式。

其他形式合同,可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立,也可以称之为默示合同。

(2)建设工程合同应当采用书面形式。

二、合同的内容

(1)当事人的名称或者姓名和住所

(2)标的,如有形财产、无形财产、劳务、工作成果等

(3)数量

(4)质量

(5)价款或者报酬

(6)履行期限、地点和方式

(7)违约责任

(8)解决争议的方法

三、建设工程施工合同的内容

(一)工程范围

(二)建设工期

(三)中间交工工程的开工和竣工时间

(四)工程质量

(五)工程造价

(六)技术资料交付时间

(七)材料和设备供应责任

(八)拨款和结算

(九)竣工验收

(十)质量保修范围和质量保证期

(十一)双方相互协作条款

类别

内容

建设工程施工合同发承包双方的主要义务

发包人的主要义务

①不得违法发包

②提供必要施工条件

③及时检查隐蔽工程

④及时验收工程

⑤支付工程价款

承包人的主要义务

①不得转包和违法分包工程

②自行完成建设工程主体结构施工

③接受发包人有关检查

④交付竣工验收合格的建设工程  

⑤建设工程质量不符合约定的无偿修理

【2018年二级真题】27.关于合同形式的说法,正确的是(  )。

A.合同必须用书面形式

B.口头形式属于合同其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

233网校答案:D

233网校解析:《合同法》)规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。其他形式合同,也可以称之为默示合同。应当采用合同书形式订立合同,未依法采取书面形式订立,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。

2Z204012 建设工程工期和价款的规定

一、建设工程工期

(一)开工日期及开工通知

类型

情形

开工日期

1、发出开工通知(发包人或者监理人)

1)一般

开工通知载明

2)开工通知发出后,尚不具备开工条件的

开工条件具备的时间

3)承包人原因导致开工时间推迟的

开工通知载明

2、承包人经发包人同意已经实际进场施工

实际进场施工时间

3、未发出开工通知,亦相关证据证明实际开工日期

综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实

(二)工期顺延

约定

情形

认定

1、约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认

承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定

承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持

2、约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延

一般

按照约定处理

除外

但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩





(三)竣工日期

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:

情形

竣工日期

1)建设工程经竣工验收合格

竣工验收合格之日

2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收

承包人提交验收报告之日

3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用

转移占有建设工程之日

【2015年二级真题】57.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,该工程竣工日期应为(  )。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

233网校答案:C

233网校解析:《司法解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的。以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

本内容来自233网校二级建造师汪兴毅老师《建设工程法规及相关知识》课程讲义,版权归233网校,禁止转载!

想获得满满干货的二建备考资料

二级建造师干货笔记下载

就来下载233网校APP,随时随地学习

二级建造师干货笔记下载

刷题推荐:二级建造师考试历年真题|二建考试在线题库免费测试

有效备战2020年二级建造师考试,全方位解析教材考点,打造零基础全科通关方案,报课即送教材+通关宝典+案例专项+思维导图+考前直播,点击了解>>

添加二级建造师学习群或学霸君

领取资料&加备考群

加入备考学习群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料